A licitação visa contratar empresa para implantar usina fotovoltaica. A abertura das propostas e o início da disputa de preços ocorrem em 20 de fevereiro de 2026. O critério de julgamento é o menor preço global. A execução inclui fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. A obra será realizada na rua carlos kato, sn, na cidade de assaí pr. O valor máximo para a obra é de R$ ****,37. A visita ao local é opcional. A garantia da proposta é de 1% do valor estimado. A garantia de execução é de 5% do valor do contrato. O prazo máximo para a execução do contrato é de 120 dias a partir da ordem de execução.
O prazo máximo para a execução do contrato será de até 120 cento e vinte dias, a contar do recebimento da ordem de execução.
Os pagamentos serão efetuados conforme execução, na apresentação da fatura referente a medição previamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma não contenha erros ou vícios, bem como comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.
Os licitantes deverão prestar garantia da proposta no valor correspondente a 1 um por cento do valor estimado do objeto da contratação, ou seja, r ****, 06 trinta e oito mil, setecentos e um reais e seis centavos.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2duas horas, via plataforma ou via email, no caso de algum problema na plataforma, após a solicitação do agente de contratações, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitaçãoordem de fornecimento.
O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em companhia de servidor do departamento de engenharia e arquitetura da prefeitura municipal de assaí, até o dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, pelo telefone 43 ****, das 08: 00 às 11: 30 e 13: 00 ás 17: 00 horas.
Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.
O valor máximo fixado para execução da obra é de r ****, 37 três milhões, oitocentos e setenta mil, cento e seis reais e trinta e sete centavos.
