Licitação para contratação de empresa para execução de obra de pavimentação com pedras irregulares na rua Leonildo Bertollo, incluindo drenagem e sinalização. Critério de julgamento: menor preço global. Disputa eletrônica no Portal de Compras Públicas. Propostas até 12/11/2026 às 08h00. Garantia de execução de 5% do valor do contrato. Valor estimado: R$ ****,61. Impugnação até 3 dias úteis antes da abertura.
O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro. apresentar juntamente com a proposta, o cronograma físico financeiro.
O edital não detalha a forma de pagamento, apenas menciona a ordem cronológica e veda o pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total.
O licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% do valor inicial do contrato. deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.
O critério de julgamento é o menor preço global. critério de julgamento: a menor preço global.
Exige habilitação jurídica, técnica e fiscal, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da proponente.
As sanções incluem advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa de 30 do valor do contrato.
O edital menciona que as proponentes poderão visitar os locais das obras, mas não indica se é obrigatória. as proponentes poderão visitar e examinar os locais das futuras obras.
Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.
Propostas com preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado serão desclassificadas. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.
O valor total estimado é de R$ ****,61. valor do objeto: r ****,61.