Licitação para contratação de empresa de engenharia para construção de pista de caminhada com ciclovia nas margens da BA-263. O prazo de entrega é de 180 dias a contar do recebimento da ordem de serviço. O valor estimado é de R$ ****,15. A visita técnica é facultativa e deve ser agendada. A subcontratação é vedada. A garantia de execução é de 5% do valor total do contrato.
O prazo total para execução da obra será de 180 dias, conforme cronograma físico-financeiro integrante do processo. o prazo total para execu��o da obra ser� de 180 cento e oitenta dias
Os pagamentos serão efetuados após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de ordem bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente. os pagamentos ser�o efetuados ap�s o recebimento, confer�ncia e aceite dos produtos entregues
A contratada apresentará, no prazo máximo de 10 dias úteis, comprovante de prestação de garantia em valor correspondente a 5% do valor total do contrato. a contratada apresentar�, no prazo m�ximo de 10 dez dias �teis, comprovante de presta��o de garantia, . . . em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato
O julgamento será pelo menor preço global. com julgamento pelo menor pre�o global
A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no edital implicará na inabilitação da licitante. a n�o apresenta��o ou a n�o comprova��o de regularidade de qualquer dos documentos indicados no subitem 13. 5 deste edital implicar� na inabilita��o da licitante
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas no art. 155 e seguintes da lei no. 14. 133/2021, sujeitando-se os infratores às cominações legais. constituem il�citos administrativos as condutas previstas no art. 155 e seguintes da lei ****, sujeitandose os infratores �s comina��es legais
A visita técnica é facultativa, devendo ser agendada junto à secretaria municipal de infraestrutura. a visita t�cnica � facultativa, devendo ser agendada junto � secretaria municipal de infraestrutura
Nos 30 minutos posteriores à declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma motivada a intenção de recurso. os 30 trinta minutos posteriores � declara��o do vencedor pelo agente de contrata��o, qualquer licitante . . . poder�o manifestar de forma motivada a inten��o de recurso
A não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da lei no ****/2021. a n�o regulariza��o da documenta��o dentro do prazo previsto no subitem acima implicar� decad�ncia do direito � contrata��o, sem preju�zo das san�es previstas no art. 155 da lei no ****, de 1o de abril de 2021
O valor total estimado da presente contratação é de R$ ****,15. a despesa total estimada da presente contrata��o � de r ****, 15
