BRASIL | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO Cidade Pequena
Municipio De Santa Quiteria Do Maranhão - MA
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NOS POVOADOS CANTINHO, RIACHINHO, COCAL, LAGOA DAS CARAÍBAS E BAIXÃO DO ZUMIRA NO MUNUCÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
AI helper
O prazo para execução da obra é de 360 dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização para início da obra. O prazo para execução da obra é de 360 trezentos e sessenta dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização.
Os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal fatura, que deverá ser entregue em até 15 quinze dias contados do termo de recebimento da etapa. os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal fatura, que deverá ser entregue em até 15 quinze dias contados do termo de recebimento da etapa.
Para a assinatura do contrato o contratado deverá apresentar garantia contratual em uma das modalidades previstas no art. 96, 1, incisos i, ii e iii, da lei n ****, no valor de 5 cinco por cento do valor do contrato. para a assinatura do contrato o contratado deverá apresentar garantia contratual em uma das modalidades previstas no art. 96, 1, incisos i, ii e iii, da lei n ****, no valor de 5 cinco por cento do valor do contrato.
O critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será menor preço conforme art. 33 inciso i da lei n **** critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será menor preço conforme art. 33 inciso i da lei n ****.
Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02duas horas contado da solicitação doa pregoeiroa. os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02duas horas contado da solicitação doa agente de contrataçãoa
A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
A vistoria é facultativa devendo, no entanto, ser substituída por declaração expressa de que alicitante tem ciência dos localais e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se vencedor do certame, aceitando plenamente as exigências do edital. a vistoria é facultativa devendo, no entanto, ser substituída por declaração expressa de que alicitante tem ciência dos localais e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se vencedor do certame, aceitando plenamente as exigências do edital.
A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas. a impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas
O valor estimado para a obra é de r ****, 25 um milhão cento e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos. o valor estimado para a obra é de r ****, 25 um milhão cento e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos.
Abertura de Propostas:
