Licitações de Guardacorpo

O pagamento será efetuado a partir da liquidação do objeto contratado e mediante a apresentação da nota fiscal ou documento equivalente, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O valor correspondente às notas fiscais vencidas e não pagas sofrerá a incidência de multa de mora na base de 0,01% ao dia sobre a parcela em atraso, limitando a sua aplicação ao valor total desta, exceto se o atraso for causado por erro do fornecedor. o pagamento ser� efetuado conforme item **** a partir da liquida��o do objetocontratado e mediante a apresenta��o da nota fiscal ou documento equivalente, por meio de ordembanc�ria, para cr�dito em banco, ag�ncia e conta corrente indicados pelo contratado

O critério de julgamento adotado será empreitada por menor preço global. o crit�rio de julgamento adotado ser� empreitada por menor pre�o global, conformedefinido neste edital e seus anexos.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor na fase de habilitação, devendo ser enviados no prazo de 2 horas, prorrogável por igual período. na presente licita��o, a fase de habilita��o suceder� as fases de apresenta��o de propostas elances e de julgamento

O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14. 133/2021 sujeitam-se às sanções previstas no artigo 156 da mesma lei, incluindo advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato licitado. o licitante e a contratada que incorram nas infra��es previstas no artigo 155, da lei federal ****, apuradas em regular processo administrativo, sujeitamse �s san�es previstas no artigo156, da mesma lei.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14. 133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital por irregularidade na aplica��o da leino ****, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data da abertura docertame

A não observância do disposto no item 3. 8. 1 (manter atualizados os dados cadastrais) poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a n�o observ�ncia do disposto no item anterior poder� ensejar desclassifica��o nomomento da habilita��o.

O prazo de vigência da contratação é de 06 meses contados da assinatura, acrescido de mais 06 meses, como segurança para atrasos referentes às intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

O valor será executado de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos serviços efetivamente concluídos conforme o cronograma físico-financeiro.

O critério de julgamento é o de menor preço.

Em caso de atrasos, deverão ser aplicadas as penalidades contratuais cabíveis.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,15.

O prazo de vigência da contratação é de 06 meses contados da assinatura, acrescido de mais 06 meses, como segurança para atrasos referentes às intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no termo de referência, anexo a este contrato.

O critério de julgamento é o de menor preço.

Em caso de atrasos, deverão ser aplicadas as penalidades contratuais cabíveis.

O valor total estimado é de R$ ****,15.

O prazo máximo para entrega do veículo será de 90 dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de fornecimento.

O pagamento será efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo do objeto, mediante ordem bancária em favor da contratada.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. O veículo deverá possuir garantia integral de fábrica, abrangendo o caminhão e seus componentes originais, conforme prazo estabelecido pelo fabricante.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

A habilitação será verificada por meio do SICAF, abrangendo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

O descumprimento total ou parcial do contrato ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital exclusivamente por forma eletrônica diretamente na plataforma digital www. ***. *. *

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital. A não observância de subitens específicos sobre a proposta e fichas técnicas acarretará desclassificação sumária.

O valor total estimado da contratação corresponde a R$ ****,17.

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação é de 15 quinze dias.

O pagamento será realizado no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela. Há uma retenção de 1 um por cento em favor do programa de apoio ao empreendedorismo.

Garantia mínima de 12 doze meses contra defeitos de fabricação, abrangendo materiais, componentes estruturais e instalação.

O critério de julgamento é o de menor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: contratações similares feitas pela administração pública.

A documentação para habilitação inclui habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e habilitação econômico-financeira, conforme arts. 67 e 69 da Lei 14. 133/21, podendo ser dispensada em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação.

As sanções administrativas incluem advertência, multa de mora (0,5% ao dia de atraso), multa de 10% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Não foram identificados riscos substanciais além dos comuns a toda contratação semelhante, como inexecução total ou parcial do ajuste pactuado.

O valor total estimado é de r ****,47.