Licitações de Guaramirim

As entregas deverão ser realizadas diretamente nos locais indicados pelas secretarias requisitantes, num prazo máximo de até 02 dois dias úteis após a requisição. As entregas deverão ser realizadas diretamente nos locais indicados pelas secretarias requisitantes, num prazo máximo de até 02 dois dias úteis após a requisição

O pagamento será realizado por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade da licitante, em até 30 dias úteis, contados da data da liquidação da nota fiscal. o crédito será efetuado em até 30 trinta dias úteis, contados da data da liquidação da nota fiscal

O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por item. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por item

A habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, e econômico-financeira, além de qualificação técnica e declarações, são exigidas. para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos

Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são as sanções possíveis. a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções

Poderá ser exigido amostra ou prova de conceito, na fase de julgamento das propostas ou de lances. Poderá ser exigido amostra ou prova de conceito, na fase de julgamento das propostas ou de lances

As impugnações aos termos do edital serão recebidas até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. as impugnações aos termos do edital do pregão serão recebidas até 3 três dias úteis anteriores A  data fixada para abertura da sessão pública

A apresentação de documentação falsa, ou declaração falsa, pode levar à inabilitação do certame e aplicação de multas. o licitante que apresentar documentação falsa, será inabilitado do certame

O prazo para a contratada concluir os serviços será de até 03 três meses a partir da ordem de serviço, de acordo com o cronograma físico financeiro fornecido pela Prefeitura.

O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente fornecida pela licitante, em até 30 trinta dias, contados da liquidação da respectiva nota fiscal, devidamente atestadas pelo setor competente.

Será exigida da contratada a apresentação de comprovante de prestação de garantia correspondente a 5 cinco por cento do valor global de sua proposta, com validade para todo o período de execução da obra.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e qualificação econômico-financeira e técnica.

O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% sobre o valor total do contrato.

Visita técnica pelo responsável técnico da proponente até 1 hum dia anterior a realização da licitação, oportunidade em que serão sanadas as dúvidas sobre a prestação dos serviços. A visita é facultativa.

Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações aos termos do edital serão recebidos até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e na legislação vigente.

O valor para a execução dos serviços de que trata esta concorrência é de R$ ****,68.

O prazo para entrega dos móveis de escritório é de no máximo 10 dias úteis, após o recebimento da ordem de compra. Para móveis sob medida, o prazo para entrega, montagem e instalação será definido em cronograma específico, a ser acordado entre as partes após a aprovação dos projetos técnicos e o recebimento da ordem de compra, respeitando um prazo máximo de 20 dias úteis para início da fabricação e 30 dias úteis para conclusão da instalação a partir da aprovação do projeto.

O pagamento será realizado por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade da licitante, em até 30 dias úteis, contados da data da liquidação da nota fiscal, desde que esta esteja devidamente atestada pelo setor competente.

É exigida garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e funcionamento. Para móveis sob medida, a garantia deve cobrir também eventuais falhas na montagem e instalação.

O critério de julgamento é o menor preço por lote, com adjudicação por lote, modo de disputa aberto e fechado.

Para participar, as empresas devem atender a todas as exigências documentais constantes no edital e seus anexos, estando devidamente cadastradas junto ao órgão provedor do sistema. É necessário manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.

As penalidades incluem advertência, multa (moratória e compensatória), impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

Poderá ser exigido amostra ou prova de conceito, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que justificada a necessidade de sua apresentação, sob pena de não aceitação da proposta.

As impugnações aos termos do edital serão recebidas até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do portal de compras públicas.

A apresentação de documentação falsa, a não celebração do contrato, a fraude na licitação, o comportamento inidôneo ou a prática de atos ilícitos podem levar à desqualificação.

O valor total estimado para o lote 1 (móveis sob medida) é de R$ ****,75 e para o lote 2 (móveis de escritório) é de R$ ****,45, totalizando R$ ****,45.