Licitações de Projeto Paisagismo

O prazo de execução das obras não deve ultrapassar 180 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, conforme o cronograma físico-financeiro. Trecho: não devendo ultrapassar 180 cento e oitenta dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Os pagamentos serão realizados em parcelas de acordo com o recebimento dos serviços, com base em medições mensais, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados por meio das medições mensais dos serviços efetivamente executados.

Exigida garantia de proposta no valor de 1% do valor estimado da contratação, em uma das modalidades: caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização. Trecho: a licitante deverá prestar garantia de proposta no valor correspondente a 1 um porcento do valor estimado da contratação.

O critério de julgamento será o de menor preço, sob o regime de empreitada por preço global. Trecho: cujo critério de julgamento será o de menor preço, sob o regime de empreitada por preço global.

Exige-se habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, com documentos anexados na plataforma BBMNet. Trecho: a habilitação preliminar será verificada por meio dos documentos anexados na plataforma bbmnet, quanto à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 20% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Trecho: a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

A vistoria é facultativa, mas o licitante deve declarar que conhece o local. Se optar por realizar, deve agendar pelo telefone 84 996659425. Trecho: o licitante que optar por realizar vistoria deverá agendá-la previamente, conforme disposto no item **** deste edital.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da abertura do certame.

Propostas que não atenderem às exigências do edital, forem omissas, apresentarem irregularidades insanáveis, identificarem o licitante ou forem inexequíveis serão desclassificadas. Trecho: serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,73. Trecho: esta contratação importa no valor estimado de r$ ****,73.

O prazo para execução da obra será de 6 meses, contado do recebimento da ordem de serviço. o prazo para execução da obra será de 6 seis meses, contado do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

O pagamento será realizado por medição, conforme cronograma físico-financeiro. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, o contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados.

Será exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado e garantia de contratação conforme arts. 96 da Lei 14. 133/2021. será exigida garantia de proposta correspondente a 1 um por cento do valor estimado da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço. critério de julgamento e x menor preço.

Documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, podendo ser substituídos pelo SICAF. a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf.

Multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, além de outras sanções. a multa será recolhida em percentual de 0, 5 a 30 incidente sobre o valor do contrato licitado.

A vistoria prévia é facultativa, mas é obrigatório atestar conhecimento do local. o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da abertura da sessão pública. qualquer pessoa poderá impugnar este edital. . . até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou em desacordo com especificações podem ser desclassificadas. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor estimado é de R$ ****,45. valor estimado orçamento sigiloso r$ ****, 45 seiscentos mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.