Licitações de Projeto Eletrico

O objeto deverá ser entregue no prazo e no local definidos no termo de referência. O local e prazo para entrega do objeto é Ginásio Municipal em 31/07/2026.

O pagamento será efetuado após a entrega dos itens e/ou a execução dos serviços, mediante a apresentação de nota fiscal eletrônica. . . no prazo de até 30 trinta dias, contados a partir da liquidação da despesa.

A contratada se responsabilizará por todas as despesas decorrentes da execução contratual, incluindo tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros custos diretos ou indiretos.

O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas todas as especificações técnicas.

A habilitação é facultativa e pode incluir: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição estadual/municipal, certidão de regularidade fiscal (CND), consulta de regularidade do empregador (CRF) e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

O descumprimento das obrigações sujeitará a contratada às penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14. 133/2021.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações do termo de referência, não indicarem a marca quando exigido ou apresentarem preços inexequíveis.

O prazo máximo para a execução dos serviços, contados a partir da publicação da ordem de serviço, será de 60 sessenta dias. o prazo máximo para a execução dos serviços, contados a partir da publicação da ordem de serviço, será de 60 sessenta dias.

O pagamento será efetuado em parcela única, por ordem bancária, em até 30 dias após a regular liquidação da despesa, condicionado ao recebimento dos serviços, à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada e, quando aplicável, à apresentação da aprovação técnica e do comprovante de energização da rede. o pagamento será efetuado em parcela única, por ordem bancária, em até 30 dias após a regular liquidação da despesa. . .

O critério de julgamento será o de menor preço global. com critério de julgamento menor preço global

A habilitação exige comprovação de existência jurídica, regularidade social e fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnico-profissional (com profissional de nível superior habilitado e com atestados de responsabilidade técnica) e qualificação técnico-operacional (incluindo credenciamento na Copel e atestados de execução de obras). 8. habilitação

A licitante ou contratada que descumprir as regras fica sujeita a advertência, multa de mora e compensatória, impedimento de licitar e contratar com o município por até 3 anos, e declaração de inidoneidade por 1 a 5 anos. 10. das sanções administrativas

A proposta vencedora será desclassificada se contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas, permanecer acima do preço máximo, não tiver exequibilidade demonstrada ou apresentar desconformidade insanável. 7. 5. ser á desclassificada a proposta vencedora que:

O valor global estimado para contratação será de R$ ****,06. o valor global estimado para contratação será de r ****, 06 dezesseis mil seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos.

O prazo de entrega/execução da obra será de 30 trinta dias, após a expedição da ordem de serviço emitida pelo departamento responsável do município de Pouso Redondo/SC. o prazo de entregaexecu��o da obra ser� de 30 trinta dias, ap�s a expedi��o da munic�pio de pouso redondo cnpj **** rua antonio carlos thiesen, 74 **** pouso redondo santa catarina contato: 47 **** www. ***. *. * de servi�o emitida pelo departamento respons�vel do munic�pio de pousoredondosc.

O pagamento será realizado em 2 parcelas: a primeira de 50% após a conclusão e recebimento definitivo da obra, e a segunda de 50% após a efetiva energização da rede pela Celesc e comprovação de funcionamento. o pagamento ser� realizado em 02 duas parcelas, observadas as condi�es abaixo: munic�pio de pouso redondo cnpj **** rua antonio carlos thiesen, 74 **** pouso redondo santa catarina contato: 47 **** www. ***. *. * primeira parcela: correspondente a 50 cinquenta por cento do valor contratado, ap�s a conclus�o da execu��o dos servi�os, emiss�o do recebimento definitivo da obra pelafiscaliza��o da administra��o e apresenta��o da nota fiscal devidamente atestada. ii segunda parcela: correspondente aos 50 cinquenta por cento restantes, ap�s aefetiva energiza��o da rede pela celesc, comprova��o do pleno funcionamento da extens�oda rede de ilumina��o p�blica e emiss�o do atesto final pela fiscaliza��o da administra��o, mediante apresenta��o da respectiva nota fiscal.

A contratada obriga-se a dar pela obra prazo de garantia mínimo de 5 cinco anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo Município de Pouso Redondo/SC. a contratada obrigase a dar pela obra prazo de garantia m�nimo de 05 cincoanos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo munic�pio depouso redondosc.

O critério de julgamento é o de menor preço. tendo em vista o resultado da concorr�ncia eletr�nica n 2026, processo licitat�rio n 2026, pelo tipo menor pre�o regime de execu��o: empreitada por pre�o unit�rio

O licitante deve declarar o pleno cumprimento dos requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório. declaro, sob as penas da lei, que o licitante nome empresarial, interessado em participar da concorr�ncia eletr�nica n , processo licitat�rio n , cumpre plenamente os requisitos de habilita��o exigidos no instrumento convocat�rio

A não observância do cronograma contratual sujeitará a contratada a multas diárias sobre o valor adjudicado, limitadas a 15 dias. A inexecução total ou parcial pode levar à rescisão do contrato. a n�o observ�ncia do cronograma contratual sujeitar�, cumulativamente acontratada �s seguintes multas: a 0, 1 um d�cimo por cento at� 0, 2 dois d�cimos por cento por dia sobre o valoradjudicado em caso de atraso na execu��o dos servi�os, limitada a incid�ncia a 15 quinzedias.