Municipio De Araioses - Prefeitura Municipal De Araioses - Ma

O prazo para execução da obra é de 180 cento e oitenta dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização para início da obra.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal fatura.

A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o 1 do art. 96 ****.

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações.

A administração poderá aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data técnica da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

O valor total estimado da obra é de r ****,95 novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos.

O prazo para execução da obra é de 180 cento e oitenta dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização para início da obra.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal.

No momento da apresentação da proposta serão exigidas a prestação de garantia na forma do artigo 58 da lei n **** como requisito de préhabilitação, no patamar de 1, 0 um por cento do valor estimado da contratação.

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações.

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

As visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data técnica da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

O valor estimado para a obra é de r ****, 70 quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e onze reais e setenta centavos.

O prazo para execução da obra é de 180 cento e oitenta dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização para início da obra.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal fatura.

Na apresentação da proposta serão exigidas a prestação de garantia na forma do artigo 58 da lei n **** como requisito de pré-habilitação, no patamar de 1, 0 um por cento do valor estimado da contratação.

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações.

A administração poderá aplicar aos licitantes e adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data técnica da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

O valor total estimado da obra é de ****, 92 seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos.

O prazo para execução da obra é de 180 cento e oitenta dias consecutivos conforme cronograma físico financeiro a contar da autorização para início da obra.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente e corresponderão às parcelas realizadas no mês, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, no prazo de até 20 vinte dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal fatura, que deverá ser entregue em até 15 quinze dias contados do termo de recebimento da etapa.

No momento da apresentação da proposta serão exigidas a prestação de garantia na forma do artigo 58 da lei n **** como requisito de préhabilitação, no patamar de 1, 0 um por cento do valor estimado da contratação.

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma online, no âmbito do portal de licitações compras br, no sítio eletrônico https:www. comprasbr. com. br

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data técnica da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

FALSE

A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

O valor estimado para a obra é de r ****, 88 quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil quinze reais e oitenta e oito centavos.