Licitações Carmo Do Cajuru - MG

O prazo de entrega é de até 10 dias, conforme o texto: prazo de entrega: em at� 10 dez dias , a contar do pedido do setor respons�vel por parte da contratada.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega, conforme o texto: o pagamento ser� efetuado em at� 30 trinta dias contados da entrega do item.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme o texto: crit�rio de julgamento menor pre�o por item.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, conforme o texto: a documenta��o de habilita��o e declara��o a declara��o dever� ser assinada por representante legal da licitante.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o texto: ser�o aplicadas ao respons�vel pelas infra�es administrativas previstas nesta lei as seguintes san�es: i advert�ncia ii multa iii impedimento de licitar e contratar iv declara��o de inidoneidade para licitar ou contratar.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura, conforme o texto: devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data de abertura da dispensa.

Riscos incluem não inserir documentos no sistema, propostas com vícios insanáveis, preços inexequíveis ou acima do máximo, conforme o texto: ser� desclassificada a proposta vencedora que: contiver v�cios insan�veis. . . apresentar pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do pre�o m�ximo definido para a contrata��o.

O valor total estimado é de R$ ****,20, conforme o texto: a despesa decorrente desta dispensa est� estimada em valor total de r****, 20.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona um cronograma físico-financeiro anexo. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.

Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia crea eou conselho de arquitetura e urbanismo cau.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mediante agendamento prévio por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis, a partir da publicação do edital até 3 três dias úteis anteriores à sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas inexequíveis, com preço simbólico, irrisório ou zero, ou que não atendam às exigências do edital serão desclassificadas. será desclassificada a proposta comercial que: não se refira à integralidade do objeto; não atenda às exigências estabelecidas neste edital.

Valor total estimado de R$ ****,02. valor total estimado r ****, 02 cinquenta e três mil, cento e noventa reais e dois centavos.