Licitações de Relacoes Publicas

O prazo de execução da obra é de até 330 dias, conforme cronograma físico financeiro. o prazo de execu��o da obra ser� de at� 330 trezentos e trinta dias, conforme cronograma f�sicofinanceiro.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do município de Caiuá e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento ser� efetuado at� o 30o trig�simo dia, �contratada, conforme cronograma f�sico financeiro. . .

O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato em valor correspondente a 5% do valor total do contrato, com validade durante a execução e por 90 dias após o término. o valor correspondente a 5 dez por cento do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia cau��o em dinheiro t�tulos da d�vida p�blica fian�a banc�ria ou t�tulo de capitaliza��ocusteado por pagamento � unico, com resgate pelo valor total.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global. para julgamento, ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global. . .

O descumprimento das obrigações pode acarretar advertência, multa de até 10% do contrato, impedimento de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade. a advert�ncia pelo atraso de at� 10 dez dias corridos. . . multa de at� 10 do total do contrato. . . impedimento de licitar e contratar. . .

A visita técnica é opcional. anexo iv atestado de visita t�cnica opicional

A intenção de interpor recurso deve ser manifestada imediatamente após a sessão, de forma motivada, e as razões devem ser apresentadas em até 3 dias úteis. a falta de manifesta��o imediata e motivada da inten��o de interpor recurso. . . caber� ao agente de contrata��o verificar a tempestividade. . . apresentar as raz�es do recurso, em campo pr�prio do sistema, no prazo de 03 tr�s dias �teis. . .

Propostas em desacordo com o edital, que contenham vícios insanáveis, não apresentem especificações técnicas exigidas, ou identifiquem o licitante, serão desclassificadas. desclassificando desde logo aquelas quen�o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. . .

O prazo de execução da obra será de até 180 dias. o prazo de execu��o da obra ser� de at� 180 cento e oitenta dias, conforme cronograma f�sicofinanceiro.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e atesto do responsável, conforme cronograma físico financeiro. o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento ser� efetuado at� o 30o trig�simo dia, �contratada, conforme cronograma f�sico financeiro, atrav�s da tesouraria, mediante apresenta��o da notafiscal correspondente, com a aceita��o e atesto do respons�vel pelo recebimento do mesmo

O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato de 5% do valor total do contrato, com validade durante a execução e 90 dias após o término. o adjudicat�rio prestar� garantia de execu��o do contrato, nos moldes do artigo 98 da lei ****, com validade durante a execu��o do contrato e por 90 noventa dias ap�s o t�rmino da vig�ncia contratual, em valor correspondente a 5 dez por cento do valor total do contrato

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global. para julgamento, ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global

A habilitação será verificada conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14. 133/2021 e legislação correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação. o agente de contrata�￣o comiss�o verificar� se o licitanteprovisoriamente classificado em primeiro lugar atende �s condi�￵es de participa�￣o no certame, conformeprevisto no art. 14 da lei no ****

O descumprimento das obrigações pode acarretar advertência, multa de até 20% do valor total do contrato, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o descumprimento total ou parcial das obriga�￵es assumidas pela contratada ou n�o veracidadedas informa�￵es prestadas, poder� acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendolhe garantidaa pr�via defesa, nas seguintes san�es: a advert�ncia. . . b multa de at� 10. . . c multa de at� 10. . . d multa de at� 20. . . e impedimento de licitar e contratar. . . f declara�￣o de inidoneidade

A visita técnica é opcional. anexo iv atestado de visita t�cnica opicional

Não há exigência de amostras. anexo iv atestado de visita t�cnica opicional

A intenção de interpor recurso deve ser manifestada imediatamente e motivadamente na sessão, com apresentação das razões em até 3 dias úteis. a falta de manifesta�￣o imediata e motivada da inten�￣o de interpor recurso, no momento da sessï¿£o. . . implica decad�ncia desse direito. . . caber� ao agente de contrata�￣o verificar a tempestividade e a exist�ncia. . . as raz￵es do recurso, em campopr￳prio do sistema, no prazo de 03 tr�s dias �teis

A desqualificação pode ocorrer se a proposta não estiver em conformidade com os requisitos, contiver vícios insanáveis, não apresentar as especificações técnicas exigidas, ou se o licitante for desclassificado por apresentar preço manifestamente inexequível. ser� desclassificada a proposta que identifique o licitante. ser� desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar pre�o final superior ao pre�o m�ximofixado, ou que apresentar pre�o manifestamente inexequ�vel.