Licitações de Saneamento Agua

O fornecimento integral deverá ocorrer em até 5 dias corridos da assinatura do contrato, conforme item 8. 1: a empresa deverá realizar a entrega dos produtos no prazo máximo de 5 cinco dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos do recebimento da nota fiscal, desde que os produtos tenham sido entregues e recebidos em conformidade. Conforme item 8. 3: o pagamento será efetuado em até 10 dez dias corridos do recebimento da nota fiscal.

A contratada deverá assegurar a garantia dos produtos pelo prazo mínimo estabelecido pelo fabricante ou prazo legal aplicável. Conforme item 13. 1: a empresa contratada deverá assegurar a garantia dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo estabelecido pelo fabricante.

Multa moratória de 0,33% por dia de atraso, limitada a 30 dias, e multa compensatória de 10% sobre o valor da obrigação inadimplida. Conforme cláusula 9. 2: multa moratória de 0, 33 zero vírgula trinta e três por cento por dia de atraso injustificado.

O valor total do contrato é de R$ ****,00. Conforme cláusula 2. 1: o valor total do contrato é de r ****, 00 sete mil quinhentos e dezoito reais.

Conforme cronograma do termo de referência. O edital menciona prazo de entrega/execução: conforme cronograma termo de referência.

Não será exigida garantia de execução do contrato. O edital afirma: garantia: não será exigida garantia de execução do contrato.

Menor preço global. O edital define: critério de julgamento: menor preço global.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira. O edital detalha: título a habilitação jurídica, título b regularidade fiscal, título c qualificação técnica, título d qualificação econômico-financeira.

Multa e suspensão do direito de licitar e contratar com a Embasa. O edital prevê: sujeita a licitante às sanções de multa e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a embasa.

Até o 3º dia útil anterior à data de abertura. O edital informa: poderá ser impugnado, motivadamente, por qualquer pessoa, física ou jurídica, até o 3 terceiro dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação.

Propostas com preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado podem ser desclassificadas. O edital cita: apresentem preços manifestamente inexequíveis e se encontrem com preços unitários ou global acima do orçamento estimado.

O prazo de entrega/execução é conforme cronograma termo de referência.

O edital afirma que não será exigida garantia de execução do contrato.

O critério de julgamento é menor preço global.

Exige-se prova de patrimônio líquido de, no mínimo, o estabelecido no preâmbulo, que para registro de preços com orçamento sigiloso é 10% da proposta de preços do licitante.

O descumprimento pode gerar multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação por não regularizar documentação, e multa de até 5% do valor máximo por não entregar documentação.

O edital pode ser impugnado até o 3º dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação.

Propostas serão desclassificadas se apresentem preços manifestamente inexequíveis ou se encontrem com preços unitários ou global acima do orçamento estimado.