Licitações de Jardim Vertical

O prazo para conclusão da obra não poderá ser superior ao previsto no cronograma da obra. O prazo de início da execução da obra será de até 10 dias após assinatura da ordem de serviço.

O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços, de acordo com o cronograma e no valor correspondente ao somatório das etapas dos diversos itens efetivamente executados e concluídos, segundo as aferições efetuadas pelo engenheiro fiscal da obra. O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta corrente da empresa licitante em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

A licitante vencedora prestará garantia ao contrato, em valor correspondente a 5% do seu valor global, nas modalidades definidas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14. 133/2021.

Menor preço global.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento. Os licitantes deverão encaminhar a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, exclusivamente por meio do sistema disponível no endereço eletrônico www. portaldecompraspublicas. com. br. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante mais bem classificado somente em momento posterior ao julgamento das propostas.

O município poderá aplicar sanções de advertência, multa (de 1% a 30% do valor da proposta, dependendo da infração), impedimento de licitar e contratar (até 3 anos) e declaração de inidoneidade (de 3 a 6 anos).

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

R$ ****,50

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos preços globais contratuais.

As placas de aço devem manter-se nos padrões fixados nesta especificação técnica por um período mínimo de cinco anos. Para os suportes de perfil metálico, é exigida garantia mínima de durabilidade de 10 anos.

Serão impugnados pela fiscalização do município de Belo Jardim todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais, ficando a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados.

Quando necessário e solicitado pela fiscalização, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização amostras dos materiais a serem empregados.

Após o recebimento do empenho e ordem de serviço, a contratada terá o prazo máximo de 10 dias úteis para a execução e entrega dos serviços solicitados. após o recebimento do empenho juntamente com a ordem de compra serviço, de acordo coma demanda e solicita��o pelo gestor do contrato, a contratada ter� o prazo m�ximo de 10 dez dias�teis, para a execu��o e entrega dos servi�os solicitados.

O pagamento será realizado até o 21º dia, via depósito bancário, após a apresentação do documento de cobrança (nota fiscal, etc. ). o pagamento dos servi�os contratados ser� realizado at� o 21 dia, via dep�sito banc�rio, ap�sa apresenta��o do documento de cobran�a nota fiscal, nota fiscal simplificada, documento auxiliarda nota fiscal eletr�nica danfe, fatura, fatura comercial e outros pela contratada.

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na lei nº ****, de 11 de setembro de **** (Código de Defesa do Consumidor). o prazo de garantia contratual dos servi�os � aquele estabelecido na lei no ****, de 11 desetembro de **** c�digo de defesa do consumidor.

O critério de julgamento adotado será o menor preço. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o, observadas as exig�ncias contidas nesteaviso de contrata��o direta e seus anexos quanto �s especifica�es do objeto.

Em caso de inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 3 anos, ou declaração de inidoneidade. nas hip�teses de retardamento ou de inexecu��o total ou parcial do objeto, garantida a ampladefesa � contratada, poder�o ser aplicadas as seguintes penalidades: **** **** **** de licitar e contratar com a uni�o pelo prazo m�ximo de 3 tr�s anos.

Para elaboração da proposta, a empresa interessada poderá realizar vistorias nas instalações, acompanhadas por servidores designados. O agendamento deve ser feito previamente. para o correto dimensionamento e elabora��o de sua proposta, a empresa interessada poder�realizar vistorias nas instala�es dos locais de execu��o dos servi�os.

Não será necessária a apresentação de amostras para o julgamento de aceitação, devido às características padronizadas do objeto. tendo em vista as caracter�sticas padronizadas do objeto a ser contratado, n�o ser�necess�ria a apresenta��o de amostras para o julgamento de aceita��o.

A empresa que não atender às solicitações de envio de proposta detalhada e documentos de habilitação no prazo estipulado será desclassificada. a empresa que n�o atender � solicita��o no prazo estipulado ser� desclassificada.

O valor total estimado para o lote único é de R$ ****,00. presta��o de servi�os especializados de jardinagem e manuten��o de paisagismo. . . 01 m�s 12 r r ****, 50 r ****, 00

O critério de julgamento é o de menor preço.

O valor estimado é de R$ ****,68.

O tipo de licitação é menor preço global, conforme descrito: do tipo menor pre�o global.