Licitações de Fonte Interativa

O edital prevê garantia total de 12 meses para os nobreaks, conforme garantia total: 12 meses.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme o critério de julgamento adotado seré o menor prego.

O valor global estimado é de R$ ****,15, conforme valor global estimado: r$ ****,15.

O prazo total de elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra em sua totalidade, deverá se desenvolver nos seguintes prazos: a 30 trinta dias para a elaboração do projeto básico e executivo e 02 dois meses para a execução e serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço.

O pagamento acontecerá de acordo com as medições realizadas pelo setor de engenharia da sehaplan, através do engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra.

O objeto da presente licitação terá garantia durante o prazo previsto na legislação civil brasileira quanto a art de projeto e de execução, estendida, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

O critério de julgamento será o de menor preço global.

Para comprovação dos requisitos, caso o atestadocertidão não traga de forma expressa as informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a comprovar as informações.

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

A vistoria técnica do local de execução é um requisito obrigatório, exigido com o propósito de mitigar a ocorrência de vícios ou erros na execução do objeto e anular a possibilidade de a contratada alegar desconhecimento das condições e peculiaridades dos localis.

O edital não especifica o prazo de entrega.

O edital não especifica a forma de pagamento.

O edital não especifica sobre garantia.

O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço por item.

O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá enviar a documentação de habilitação.

A administração poderá aplicar sanções aos licitantes e adjudicatários, como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

O edital não menciona visita técnica.

O edital não especifica sobre amostras.

É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O edital não informa o valor estimado.

O prazo total de elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra em sua totalidade, deverá se desenvolver em 30 dias para a elaboração do projeto básico e executivo e 02 meses para a execução e serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço.

O pagamento será feito em 4 etapas, sendo a primeira após a entrega do projeto básico/executivo e arts correspondentes e a devida aprovação da fiscalização da obra.

O objeto da presente licitação terá garantia durante o prazo previsto na legislação civil brasileira quanto a art de projeto e de execução, estendida, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.

O critério de julgamento será o de menor preço global.

Para comprovação dos requisitos, caso o atestado/certidão não traga de forma expressa as informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a comprovar as informações.

Comete infração administrativa o licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou comportar-se de modo inidôneo.

A vistoria técnica do local de execução é um requisito obrigatório.