Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CRAS Jerônimo Florentino Alves em Ouro Verde de Goiás-GO. Regime de empreitada por preço global, critério de julgamento menor preço global, modo de disputa aberto. Valor total estimado de R$ ****,96. Garantia de execução de 5% do valor global. Propostas até 12/11/2026 às 08h30, abertura às 09h. Disputa eletrônica na plataforma BLL. Visita técnica facultativa, com declaração de pleno conhecimento. Garantia de proposta de 1% do valor estimado. Habilitação com documentos de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica.
O prazo de execução da obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, conforme item 5. 2 do edital: o prazo de entrega/execução da obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, parte integrante deste processo.
Será exigida garantia de execução de 5% do valor total da contratação, conforme item 12. 1: será exigida a prestação de garantia na presente contratação, que precederá a assinatura do contrato, correspondente a 5 cinco por cento do valor total da contratação.
O critério de julgamento é o menor preço global, conforme item 1. 3: o critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o menor dispêndio para a administração.
O vencedor deverá incluir os documentos de habilitação no sistema BLL no prazo de 04 horas, sob pena de inabilitação, conforme item 8. 1: o vencedor deverá incluir no próprio sistema de licitações bll no prazo de 04 quatro horas sob pena de inabilitação.
As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme item 13. 2: a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.
A visita técnica é facultativa, conforme item ****: caso o licitante desejar não realizar a visita técnica, deverá anexar declaração no sistema www. ***. *. * que tem pleno conhecimento de todas as condições para a realização das obras.
Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da abertura do certame, conforme item 14. 1: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.
Propostas com preços inexequíveis ou acima do máximo definido podem ser desclassificadas, conforme item 7. 7. 3: apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.
O valor total estimado da contratação é de R$ ****,96, conforme item ****: o valor estimado da contratação é de r$ ****,96.
®
