Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica para contratação de empresa para execução de obra de construção de adutora de água bruta, reservatório de água e sistema elevatório no bairro Olaria. A sessão pública será realizada na plataforma Licitardigital. Prazo para impugnação do edital de até 3 dias úteis antes do recebimento das propostas. Vistoria prévia obrigatória, a ser agendada com o setor de engenharia. O critério de julgamento será o de menor preço. A garantia contratual exigida é de 5% do valor total da contratação.
O prazo para execução da obra será de 6 seis meses corridos, conforme estabelecido no cronograma físico financeiro que integra o projeto básico. o prazo para execu��o da obra ser� de 6 seis meses corridos, conforme estabelecido no cronograma f�sico financeiro que integra o projeto b�sico.
O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no termo de referência, anexo a este contrato. o prazo para pagamento ao contratado e demais condi��es a ele referentes encontramse definidos no termo de refer�ncia, anexo a este contrato.
Será exigida a garantia da contratação em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total da contratação, podendo o contratado optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária ou título de capitalização. ser� exigida a garantia da contrata��o de que tratam os arts. 96 e seguintes da lei no ****, com validade durante toda a execu��o contratual e pelo prazo adicional de 90 noventa dias ap�s o t�rmino davig�ncia contratual, podendo o contratado optar por uma das seguintes modalidades: cau��o em dinheiro ou emt�tulos da d�vida p�blica, segurogarantia, fian�a banc�ria ou t�tulo de capitaliza��o, em valor correspondente a5 cinco por cento do valor total da contrata��o.
Para julgamento, será adotado o critério de menor preço, observados o valor máximo aceitável, os prazos de execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste edital. para julgamento, ser� adotado o crit�rio de menor pre�o, observados o valor m�ximoaceit�vel, os prazos de execu��o, as especifica��es t�cnicas, par�metros m�nimos de desempenho e qualidadee demais condi��es definidas neste edital.
Os licitantes deverão comprovar possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos. poder�o participar desta concorr�ncia as empresas legalmente constitu�das e que comprovempossuir os requisitos m�nimos de qualifica��o exigidos neste edital e seus anexos.
O licitante será responsabilizado administrativamente por infrações como deixar de entregar documentação, não manter a proposta, não celebrar o contrato, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo, praticar atos ilícitos ou atos lesivos previstos em lei, sujeitando-se a multas e impedimento de licitar e contratar. o licitante ser� responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra��es: [. . . ] ser� aplicada as seguintessan�es: a multa no percentual de 0, 5 do valor estimado para licita��o em todos os itens propostos [. . . ] b impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2dois anos.
Fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia ao local de execução da obra. A vistoria técnica deverá ser agendada junto ao setor de engenharia com antecedência mínima de 3 dias úteis anteriores à data de abertura do certame. fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria pr�via ao local de execu��o da obra, conforme art. 63, 3o da lei **** vistoria dever� ser agendada junto ao setor de engenharia [. . . ] com anteced�ncia m�xima de 3 tr�s dias �teis anteriores � data de abertura do certame.
Até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoapoder� solicitar esclarecimentos, provid�ncias ou impugnar o ato convocat�rio desta concorr�ncia
O licitante será inabilitado se não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital. ser� inabilitado o licitante que n�o comprovar sua habilita��o, seja por n�o apresentar quaisquerdos documentos exigidos, ou apresent�los em desacordo com o estabelecido neste edital.
