Licitações de Inverno

Os materiais deverão ser entregues no local indicado no prazo de até 15 dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento. os materiais deverão ser entregues no local indicado no prazo de até 15 quinze dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento

O pagamento será efetuado em até 15 dias, conforme cronograma de pagamentos estabelecidos no decreto municipal no 3. 318/2018, após a entrega do objeto licitado, mediante vistoria do bem. o pagamento será efetuado em até 15 quinze dias, conforme cronograma de pagamentos estabelecidos no decreto municipal no ****, após a entrega do objeto licitado, mediante vistoria do bem

O critério de julgamento é o menor preço por item. ipo de julgamento: menor preço por item

A habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira são exigidas, além de atestado de capacidade técnica. para fins de habilitação neste pregão, a licitante vencedora deverá enviar os seguintes documentos

O edital prevê sanções administrativas como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 19. 1 deste edital as seguintes sanções

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações podem ser enviados até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados a agente de contratação, até três dias úteis anteriores A  data fixada para abertura da sessão pública

Propostas que não estejam em conformidade com os requisitos do edital, que contenham vícios insanáveis, não obedeçam às especificações técnicas, apresentem preços inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado, ou que apresentem desconformidade com outras exigências do edital, serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que

O valor estimado total da contratação é de R$ ****,52. o custo estimado total da contratação é de r ****,52

O prazo de entrega dos bens é aquele previsto no termo de referência, contados do recebimento da ordem de fornecimento, emitida pelo gestor do processo. o prazo de entrega dos bens é aquele previsto no termo de referência, contados do recebimento da ordem de fornecimento, emitida pelo gestor do processo.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. o pagamento será realizado no prazo no prazo previsto no termo de referência, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item. o critério de julgamento adotado serã o menor preç o por item

O licitante vencedor deverá anexar os documentos de habilitação no sistema, no prazo de até duas horas após a convocação, caso já não tenha anexado previamente. O licitante vencedor deverá anexar os documentos de habilitaçã o no sistema, no prazo de at é duas horas apó s a convocaçã o, caso j á nã o tenha anexado previamente

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor total da solicitação/ordem de fornecimento. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto sujeitará a contratada, a juí zo da administraçã o, à multa morat ó ria de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, at é o limite de 10 dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitaçã oordem defornecimento.

Caso a compatibilidade com as especificações não possa ser aferida, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta. caso a compatibilidade com as especificaçõ es demandadas, sobretudo quanto a padr õ es de qualidade e desempenho, nã o possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiroexigir á que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nã o aceitaçã oda proposta

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Qualquer pessoa poder á para impugnar edital de licitaçã o por irregularidade ou para solicitar es clarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido at é 3 tr ê s dias ú teis antes da data de abertura do certame.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçõ es nele contidas implicará a imediata desclassificaçã o do proponente que o tiver apresentado