Licitações de Subestacao Eletrica

O prazo máximo de entrega da prestação do serviço é de 30 dias corridos.

O pagamento será feito mediante apresentação de nota fiscal/fatura ou documento equivalente, em conformidade com a ordem de compra/serviço e o devido atestado de recebimento do objeto.

O critério de julgamento é o menor lance por item.

Para ser declarado vencedor, o fornecedor deve estar em situação regular no cadastro de fornecedores do estado.

Pelo atraso na entrega, aplica-se um por cento do valor do bem/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10 dez por cento do valor do bem/serviço.

A desclassificação pode ocorrer se o proponente não atender às exigências do termo de participação, especialmente quanto a: i amostra não entregue ou reprovada.

O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente no banco Bradesco S. A.

A contratação conta com garantia de execução, em valor correspondente a 5% do valor contratual, que deverá ser prestada no ato de assinatura deste instrumento.

As sanções podem ser aplicadas cumulativamente com multa, e a aplicação das sanções se realizará em processo administrativo.

O prazo para execução e conclusão dos serviços de implantação da subestação elétrica é de 30 dias, contado a partir da aprovação pela concessionária de energia elétrica competente e da correspondente autorização da administração.

O pagamento será efetuado pela prefeitura municipal de São João da Varjota, mediante crédito na conta bancária indicada pela contratada, após o recebimento definitivo do objeto.

Não será exigida garantia contratual prevista nos arts. 96 e seguintes da lei no 14. 133/2021.

O critério de julgamento adotado será o menor preço.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do anexo I e serão solicitados do fornecedor bem classificado da fase de lances.

As sanções administrativas aos licitantes são aquelas estabelecidas no edital da contratação, em conformidade com as disposições da lei no 14. 133/2021.

A proposta vencedora será desclassificada se contiver vícios insanáveis ou não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos.

O valor global estimado da contratação é de R$ ****,94.

O prazo para o início das obras e ou serviços ser de 7 sete dias contados do recebimento do memorando de início.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro anexo v.

A garantia convencional por conta da contratada será de 540 quinhentos e quarenta dias corridos a contar da assinatura do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global, sobre regime de empreitada por preço unitário.

Para a participação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado junto ao sistema de cadastramento unificado fornecedores sicaf e junto ao sistema portal de compras do governo federal.

Os interessados poderão formular impugnações até 3 três dias antes da data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico.

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital.

O demonstrativo contendo o orçamento estimado totaliza a importância ****,64 dezoito milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos.