Licitações de Pavimentacao Cbuq

O prazo de entrega é de 30 dias. prazo de entrega: 30

O pagamento será realizado em 30 dias. condi��es de pagamento: 30

O critério de julgamento é por menor preço global. forma de julgamento: global tipo da licita��o: menor pre�o

O valor total estimado é de R$ ****,84. total geral ****, 84

O contrato vigorará por 480 dias corridos, contados da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas ou do memorando de início, se posterior. O prazo para o início das obras e/ou serviços será de 7 dias contados do recebimento do memorando de início. o contrato terá eficácia a partir da publicação do instrumento correspondente no portal nacional de contratações pública e vigorará por 480 quatrocentos e oitenta dias corridos, contados da data da referida publicação ou do memorando de in�cio, se posterior, em perfeita obedi�ncia ao cronograma f�sicofinanceiro anexo v. 7. 1. 1 o prazo para o in�cio das obras eou servi�os ser� de 7 sete dias contados dorecebimento do memorando de in�cio.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva de 10% do valor do contrato para a última etapa. O prazo para pagamento será de 30 dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança. os pagamentos ser�o efetuados em conformidade com as etapas estabelecidasno cronograma f�sicofinanceiro anexo v, observada a obrigatoriedade da reservado percentual de 10 dez por cento do valor do contrato ou da nota de empenhopara a �ltima etapa, e obedecido o sistema de medi�es estabelecido neste **** o documento de cobran�a ser� apresentado � fiscaliza��o, para atesta��o, e, ap�s, protocolado na secretaria municipal de infraestrutura smi. 19. 2 os pagamentos dever�o ser efetuados ap�s a regular liquida��o da despesa, nos termos do art. 63 da lei federal no ****, observado o disposto no art. 141 dalei federal no **** prazo para pagamento ser� de 30 trinta dias, contadosda data do protocolo do documento de cobran�a na secretaria municipal deinfraestrutura smi e obedecido o disposto na legisla��o.

A adjudicatária prestará garantia de 1,5% do valor total do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14. 133/2021. a adjudicat�ria prestar� garantia de 1, 5 um e meio por cento do valortotal do contrato, at� o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumentoequivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, 1o, da lei federal ****.

O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço global, sob regime de empreitada por preço unitário. o crit�rio de julgamento da presente licita��o � o menor pre�o global, sobregime de empreitada por pre�o unit�rio.

A habilitação será julgada com base na documentação relativa à habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, e qualificação técnica. o julgamento da habilita��o se processar� na forma prevista no item 12. 6 desteedital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizemrespeito �: a documenta��o relativa � habilita��o jur�dicab documenta��o relativa � habilita��o econ�micofinanceirac documenta��o relativa � habilita��o fiscald documenta��o relativa � habilita��o social e trabalhistae documenta��o relativa � qualifica��o t�cnica.

O edital prevê sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações, incluindo a aplicação de multas que podem ser descontadas da garantia. os recursos relativos �s san�es administrativas est�o previstos na minuta decontrato anexo ii.

É exigida prova, por meio da apresentação do atestado de visita fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, mediante solicitação prévia, ou declaração da licitante de que visitou o local. prova, feita por interm�dio da apresenta��o, em original, do atestado devisita fornecido e assinado pelo servidor do �rg�o fiscalizador, mediante solicita��opr�via junto a coordenadoria de licita�es atrav�s do ***@***. *. * ou declara��o da licitante, na forma do anexo xii, deque o respons�vel t�cnico ou outro profissional de qualifica��o correlata visitou olocal, discriminando data e hor�rio da visita, e tomou conhecimento das condi�es paraexecu��o do objeto da licita��o.

Os interessados poderão formular impugnações até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, endereçado ao e-mail: ***@***. *. * interessados poder�o formular impugna��es at� 3 tr�s dias �teisanteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica por meio eletr�nico, endere�ado ao correio eletr�nico: ***@***. *. *

Propostas desclassificadas incluem aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital, que contenham vícios insanáveis, apresentem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado, ou que apresentem desconformidade insanável com outras exigências do edital. ser�o desclassificadas as propostas: a cujo objeto n�o atenda as especifica�es, prazos e condi�es fixados no editalb que contiverem v�cios insan�veisc que apresentarem pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do or�amentoestimado para a contrata��od n�o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigidoe que apresentarem desconformidade insan�vel com quaisquer outras exig�ncias doeditalf que apresentarem pre�o baseado exclusivamente em proposta das demais licitantesg que por a��o da licitante ofertante contenha elementos que permitam a suaidentifica��oh que n�o tenha indicado a marca dos produtos cotadosi cujo objeto esteja desacompanhado da documenta��o t�cnicacertifica��o exigida notermo de refer�ncia.

O orçamento estimado totaliza a importância de R$ ****,42 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). o demonstrativo contendo o or�amento estimado, sob a forma de planilha dequantitativos e custos unit�rios, encontrase no anexo iv, totalizando a importï¿nciar ****, 42 oito milh�es, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos enoventa e nove reais e quarenta e dois centavos.

A proposta readequada ao último lance ofertado, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser enviados no prazo de 2 horas, prorrogável por igual período. A especificação do prazo de entrega do objeto deve constar na proposta readequada.

O pagamento será realizado em até 30 dias, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente aceita e certificada pelo servidor designado para fiscalização do contrato. Não haverá pagamento antecipado.

O critério de julgamento é o menor preço por item.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira são exigidas. Microempresas e EPPs possuem tratamento diferenciado. A consulta a cadastros de empresas inidôneas será realizada.

Cometem infração administrativa os licitantes que deixarem de entregar documentação, não mantiverem a proposta, não celebrarem a ata de registro de preços, apresentarem declaração ou documentação falsa, fraudarem a licitação ou agirem de modo inidôneo. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

O edital informa explicitamente que não exige amostra (exige amostra: não).

A impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

A não observância da atualização dos dados cadastrais no portal de licitações pode ensejar desclassificação no momento da habilitação. A apresentação de proposta em desacordo com o edital também pode levar à desclassificação.

O valor total máximo estimado é de R$ ****,00.