Municipio De Santo Antonio Da Patrulha - Departamento De Compras E Licitações

A execução da obra deverá iniciar em até 5 dias úteis após a ordem de serviço e ser realizada em 3 meses, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: a execução da obra deverá iniciar em até 05 cinco dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e será realizada em 03 três meses.

Deverá ser apresentada garantia de 5% do valor contratado, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Trecho: no prazo de 05cinco dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia. . . correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço. Trecho: critério de julgamento: menor preço.

Exige documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo balanço patrimonial, certidões e comprovação de aptidão técnica. Trecho: para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante.

Multa de 3% do valor global da proposta por não entregar documentação ou não manter proposta, e multa de 20% por declaração falsa, com impedimento de licitar. Trecho: multa de 3 três por cento do valor global da proposta apresentada e multa de 20 vinte por cento do valor global da proposta apresentada.

Visita técnica é facultativa, devendo ser agendada com os fiscais pelo fone 5136628580. Trecho: facultase aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão prestados.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado) ou acima do preço máximo serão desclassificadas. Trecho: serão considerados inexequíveis as proposta cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total estimado é de R$ ****,55. Trecho: valor total estimado: r ****, 55.

A execução da obra deverá iniciar em até 5 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e ser realizada em 120 dias, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: a execução da obra deverá iniciar em até 5 cinco dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e será realizada em 120 cento e vinte dias.

Deverá ser apresentada garantia de 5% do valor contratado, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Trecho: no prazo de 05 cinco dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia. . . correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento é o menor preço. Trecho: critério de julgamento: menor preço.

A habilitação será verificada apenas do licitante vencedor, com documentos a serem apresentados em formato digital via sistema no prazo de até 48 horas após solicitação. Trecho: será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

Multa de 3% do valor global da proposta por deixar de entregar documentação ou não manter a proposta, e multa de 20% por apresentar declaração falsa, com impedimento de licitar. Trecho: multa de 3 três por cento do valor global da proposta apresentada e multa de 20 vinte por cento do valor global da proposta apresentada.

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada com os fiscais pelo fone 51 98407-2188. Trecho: faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão prestados.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do preço máximo, com vícios insanáveis ou em desacordo com as especificações do edital serão desclassificadas. Trecho: será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vícios insanáveis. . . apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido.

O valor total estimado é de R$ ****,22. Trecho: valor total estimado: r ****, 22.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme consta no edital: critério de julgamento: menor preço por item.

A habilitação exige documentos como ato constitutivo, certidões negativas, CNPJ, FGTS, entre outros, e atestados de capacidade técnica, licença sanitária e alvará de funcionamento. Conforme edital: será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

As penalidades incluem multa de 3% a 20% do valor global da proposta e impedimento de licitar e contratar com o município por até 3 anos, conforme descrito: multa de 3 (três) por cento do valor global da proposta apresentada e impedimento de licitar e contratar com o município de santo antônio da patrulha pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme o texto: devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos de desqualificação incluem propostas com preços inexequíveis, abaixo de 50% do valor orçado, ou que não atendam às especificações do termo de referência. Conforme edital: será desclassificada a proposta vencedora que: . . . apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor total estimado é de R$ ****,68, conforme consta no edital: valor total estimado: r$ ****, 68.