Licitações de Saneamento Carmo

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona cronograma físico-financeiro e prazo total da etapa da obra como parte da proposta. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.

Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU, balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica. deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos listados a seguir em campo designado no sistema.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mas recomendada, com agendamento prévio. as visitas técnicas são facultativas, porém de extrema importância, poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até 3 três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preço superior ao máximo, simbólico, irrisório ou inexequível (inferior a 75% do valor orçado) podem ser desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

R$ ****,89. valor total estimado r ****, 89.

O fornecedor deve efetuar a entrega no prazo máximo de 10 dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra, conforme o edital: o fornecedor compromete-se a efetuar a entrega no prazo máximo de 10 dez dias corridos.

O pagamento será efetuado em até 10 dias do recebimento da nota fiscal regular, após o recebimento definitivo e a liquidação da despesa. O edital afirma: o pagamento será efetuado em até 10 dez dias do recebimento da nota fiscal regular.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme o edital: para julgamento, será adotado o critério de menor preço por item.

A documentação de habilitação será exigida apenas do licitante provisoriamente vencedor, após o julgamento. O edital menciona: os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante provisoriamente vencedor, após o julgamento das propostas.

As sanções incluem advertência, multa de 5% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. O edital cita: multa compensatória de 5 sobre o valor do contrato relativo ao item afetado.

Não há exigência de vistoria prévia do local da obra. O edital declara: declaro conhecer as informações e condições necessárias ao fornecimento dos materiais, sem exigência de vistoria prévia do local da obra.

Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. O edital informa: até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Propostas incompletas, com limitações contrastantes com o edital ou manifestamente inexequíveis serão rejeitadas. O edital cita: serão rejeitadas as propostas que: sejam incompletas. . . contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital.