Licitações de Equipamento Sinalizacao Rodoviaria (Brasil)

O contrato vigorará por 12 meses, com prazos de execução conforme cronograma físico-financeiro, contados da ordem de início dos serviços. Trecho: os prazos de execução do lote 01 observarão o respectivo cronograma físico-financeiro, contados da data de emissão da ordem de início dos serviços.

Pagamentos conforme etapas do cronograma físico-financeiro, com reserva de 10% para a última etapa, e prazo de 20 dias após protocolo da cobrança. Trecho: o prazo para pagamento será de 20 vinte dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor da fazenda municipal.

Garantia de 5% do valor total do contrato, a ser prestada até a assinatura. Trecho: a adjudicatária prestará garantia de 5 cinco por cento do valor total do contrato, até o momento da sua assinatura.

Menor preço global. Trecho: o critério de julgamento da presente licitação é o menor preço global.

Exige habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, e qualificação técnica com comprovação de execução de serviços semelhantes. Trecho: o julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 11 deste edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados.

Advertência, multa, impedimento de licitar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. Trecho: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 três anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Impugnações até 3 dias úteis antes da abertura da sessão pública. Trecho: os interessados poderão formular impugnações até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do orçado) ou acima do estimado serão desclassificadas. Trecho: serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

R$ ****,44. Trecho: totalizando a importância de r ****,44 setecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos.

A contratada deverá executar a obra no prazo de 03 (três) meses, contados do recebimento da ordem de início expedida pelo município, conforme cláusula sexta do contrato: a contratada deverá executar a obra objeto deste contrato no prazo de 03três meses, contados do recebimento da ordem de início expedida pelo município.

Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de execução, conforme as medições de cada etapa realizada, em até 30 (trinta) dias após a vistoria e recebimento parcial ou definitivo e liberação pelo fiscal do contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura: os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de execução, conforme as medições de cada etapa realizada, em até 30 trinta dias após a vistoria e recebimento parcial ou definitivo.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, conforme cláusula décima primeira: não haverá exigência de garantia contratual da execução.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos e multa. Para atraso injustificado, multa de 0,1% por dia sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias: multa: i para as infrações descritas nas alíneas a e d do item 12. 1: 0,1 um décimo por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 trinta dias.

O valor total da contratação foi estimado em R$ ****,67: o valor total da contratação foi estimado em r****,67.

O prazo de execução da obra é de 3 meses, conforme cronograma físico-financeiro. prazo de execução: 3 meses conforme cronograma físico financeiro.

Os pagamentos serão realizados em até 30 dias após a apresentação do boletim de medição e nota fiscal. após a apresentação do boletim de medição e respectiva nf, os pagamentos serão realizados em até 30 dias.

O prazo de garantia contratual dos serviços é de 5 anos. o prazo de garantia contratual dos serviços será de 05 cinco anos.

O critério de julgamento é o menor preço global. o critério de julgamento adotado será o menor preço global.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e acervo técnico. deverá apresentar o documento solicitado conforme o tipo da empresa.

Multa moratória de 0,5% ao dia sobre a parcela inadimplida, até 10 dias, e multa compensatória de 0,5% a 30% do valor do contrato. multa moratória de 0,5 cinco décimos por cento por dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida.

A vistoria técnica prévia é facultativa, devendo ser agendada pelo e-mail ***@***. *. * vistoria técnica prévia ao local de execução dos serviços será facultativa.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Propostas com preços inexequíveis, inferiores a 75% do valor orçado, ou que não atendam às exigências do edital serão desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado.

O valor total estimado é de R$ ****,84. o valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de r$ ****, 84.