Municipio De Santa Rita De Minas - Prefeitura Municipal De Santa Rita De Minas

Os prazos variam conforme a demanda: implantação inicial do fornecimento 5 dias úteis da of, entrega ou troca programada 24 horas da of, entrega ou troca emergencial 4 horas da comunicação.

O pagamento será efetuado até 15 dias a contar da liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

Há previsão de garantia de execução do contrato, conforme art. 96 da lei federal no **** garantia contra defeitos de fabricação deve observar o prazo legal ou o ofertado pelo fabricante.

O julgamento do certame será por menor preço por lote, conforme justificativa baseada em acórdãos do TCU.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica com atestados de capacidade técnica operacional, além de afe da empresa fabricanteenvasadora e licençaalvarA­ sanitário vigente do fornecedor.

As sanções incluem advertência, multa de até 30 trinta por cento sobre o valor contratado, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Não é exigida: não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega e execução do objeto licitado devido A  sua caracterA­stica.

A administração poderá solicitar amostras: poderá o órgão requisitante. . . exigir do interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de amostras. A não entrega pode levar à recusa da proposta.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital, não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado, e deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.

O prazo para realização das obras é de 3 meses, conforme o edital: os prazos para realização das obras serão de 03 três meses.

O pagamento será efetuado sob evento do cronograma, até 15 dias após a liquidação da despesa, conforme o edital: o pagamento será efetuado sob evento do cronograma. . . até 15 dias a contar da liquidação da despesa.

É exigida caução de 5% do valor contratual antes do início das obras, conforme o edital: recolher na tesouraria da prefeitura. . . o valor correspondente a 5 cinco por cento do valor contratual.

O julgamento será por menor preço por lote, conforme o edital: o julgamento do certame por menor preço por lote se justifica.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, incluindo atestado de visita técnica ou declaração de pleno conhecimento do objeto, conforme o edital: o licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitar-se no presente processo.

As penalidades incluem advertência, multa de até 30% sobre o valor contratado, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o edital: multa de até 30 trinta por cento sobre o valor contratado.

A visita técnica é facultativa, conforme o edital: a visita técnica é facultativa.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem não assinar o contrato no prazo, apresentar documentação falsa, não manter a proposta, não enviar a proposta adequada ao último lance, entre outros, conforme o edital: comete infração administrativa. . . o licitante que. . . não assinar o contrato dentro de até 10 dez dias.

O valor estimado é de R$ ****,45, conforme o edital: o valor estimado para realização do empreendimento será de r ****, 45.

O prazo para realização das obras é de 3 meses, conforme o edital: os prazos para realização das obras serão de 03 três meses.

O pagamento será efetuado sob evento do cronograma, em até 15 dias a contar da liquidação da despesa, conforme o edital: até 15 dias a contar da liquidação da despesa.

É exigida caução de 5% do valor contratual antes do início das obras, conforme o edital: recolher na tesouraria da prefeitura municipal de santa rita de minas, antes do início das obras, o valor correspondente a 5 cinco por cento do valor contratual.

O julgamento é por menor preço por lote, conforme o edital: o julgamento do certame por menor preço por lote se justifica conforme entendimento do tcu.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme o edital: o licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitar-se no presente processo.

As penalidades incluem advertência, multa de até 30% sobre o valor contratado, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o edital: multa de até 30 trinta por cento sobre o valor contratado.

A visita técnica é facultativa, conforme o edital: a visita técnica é facultativa.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem não assinar o contrato no prazo, apresentar documentação falsa, não manter a proposta e não enviar a proposta adequada ao último lance, conforme o edital: não assinar o contrato dentro de até 10 dez dias a contar da intimação do ato.

O valor estimado é de R$ ****,45, conforme o edital: o valor estimado para realização do empreendimento será de r ****, 45.

O local de entrega dos produtos será indicado expressamente na respectiva ordem de fornecimento.

O pagamento será efetuado em até 15 dias a contar da liquidação da despesa, por meio de ordem bancária.

É reservada a prerrogativa administrativa de exigir garantia de execução do contrato, nos termos previstos pelo art. 96 da lei federal no ****.

O critério de julgamento é menor preço por item, menor preço por lote ou menor preço global.

Os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório competente.

As sanções incluem advertência, multa de 10% sobre o valor estimado e impedimento de licitar por até 3 anos.

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o órgão requisitante poderá exigir do interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de amostras.

A proposta vencedora será desclassificada se contiver vícios insanáveis ou não obedecer às especificações técnicas.

O valor total estimado é de ****.