Licitações de Cacamba Roll On (Brasil)

Não haverá a exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento a ser adotado será o menor preço global.

A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação especificada neste edital.

Serão aplicadas sanções administrativas como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, conforme a Lei nº 14. 133/2021 e o decreto municipal.

É facultado à licitante interessada em participar desta licitação, mediante prévio agendamento junto ao departamento de engenharia, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 dois dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações.

Por se tratar de serviço comum, a qualidade dos serviços não precisará ser demonstrada pela apresentação de demonstração técnica.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente pregão, ou ainda para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até 03 três dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital.

O valor estimado para essa contratação é de R$ ****,64 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços, onde a contratada encaminhará a respectiva nota fiscal eletrônica, acompanhada do relatório dos serviços prestados no período a que o pagamento se referir, devendo ser efetuado o pagamento em até 10 dez dias após a liquidação da nota fiscal eletrônica.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0,5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez por cento do valor.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida, a pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta.

Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e no edital.

O valor máximo total é de R$ ****,00.

O prazo de entrega dos bens é de 60 dias, prorrogável por igual período, mediante solicitação justificada, contados da nota de empenho. o prazo de entrega dos bens é de 60 sessenta dias, prorrogável por igual período

Os equipamentos devem ter garantia contra defeitos de fábrica, montagem e funcionamento, a contar da data do recebimento definitivo. a contar da data do recebimento definitivo do material no local de entrega

O critério de julgamento é o de menor preço. o critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto

A contratada que inexecutar obrigações, ensejar retardamento, fraudar, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou não mantiver a proposta estará sujeita a advertência, multa moratória (0,05% ao dia), multa compensatória (10%), suspensão de licitar (até 2 anos), impedimento de licitar (até 5 anos) e declaração de inidoneidade. a contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita. . . às seguintes sanções

O valor total estimado é de R$ ****,00. valor total r ****,00

O prazo de entrega será de até 15 dias contados do recebimento da ordem de compra emitida pelo município, na sede de cada município participante.

Os pagamentos serão realizados pelos órgãos participantes em favor do prestador contratado, mediante depósito bancário em conta corrente, em até 30 dias contados da data do recebimento integral do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Os prazos de garantias deverão estar de acordo com as normas e leis específicas de cada item a ser fornecido, assim como constante no termo de referência.

O julgamento da proposta de preços dar-se-á pelo critério de menor preço por item, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no edital.

Para habilitação, serão exigidos documentos como ato constitutivo, declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, prova de regularidade fiscal e trabalhista, entre outros.

A recusa injustificada em assinar o contrato, atraso superior a 5 dias na entrega do objeto sujeita o prestador a multa de 0,5% por dia de atraso, limitada a 30 dias. Em caso de inexecução parcial, multa de 10% sobre o valor do contrato.

Decairá do direito de impugnar os termos do edital aquele que não o fizer até 2 dias úteis antes da data designada para a realização do pregão.

A não inserção de arquivos eletrônicos, bem como proposta eletrônica ou informações não contendo as especificações nos campos solicitados, implicará na desclassificação imediata do licitante.

O valor estimado para o item é de R$ ****,00, totalizando R$ ****,00 para 3 unidades.

A entrega da caçamba deve ocorrer em até 48 horas, contadas a partir da solicitação formal. A substituição de caçamba cheia deve ser feita em até 24 horas, e o atendimento emergencial em até 12 horas. entrega da caçamba: até 48 quarenta e oito horas, contadas a partir da solicitação formal da contratante

O pagamento será efetuado por transferência bancária ou via PIX, preferencialmente em conta ou chave PIX do Banco do Brasil. pagamento ser� efetuado apenas pelos servi�os efetivamente demandados e executados

O critério de julgamento adotado é o de menor preço. crit�rio de julgamentomenor pre�o

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances. O licitante vencedor deverá apresentar os documentos de habilitação em formato digital no prazo de 2 horas, prorrogável. a fase de habilita��o suceder� as fases de apresenta��o de propostas e lances e de julgamento.

O descumprimento da ata de registro de preços ensejará aplicação de sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o descumprimento da ata de registro de pre�os ensejar� aplica��o das penalidadesestabelecidas no edital.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital por irregularidade naaplica��o da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teisantes da data da abertura do certame.

A não observância de certas regras cadastrais pode ensejar desclassificação no momento da habilitação. a n�o observ�ncia do disposto no item anterior poder� ensejar desclassifica��o nomomento da habilita��o.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,66. valor total da contrata��or ****, 66 duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos esessenta e seis reais e sessenta e seis centavos