Licitações Jacinto Machado - SC

O prazo de execução da obra não poderá ser superior aos prazos estipulados no cronograma físico financeiro, contados a partir da entrega da ordem de serviço. O prazo de início da execução da obra não poderá ser superior a 10 dias. o prazo de in�cio da execu��o da obra que n�o poder� ser superior a 10 dez dias e para a conclus�oda obra que n�o poder� ser superior aos prazos estipulados no cronograma f�sico financeiro

Os pagamentos serão efetuados em 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura emitida pela contratada e realizados através de ordem bancária, com base nas medições de serviços executados, devidamente aprovados pela fiscalização. os pagamentos ser�o efetuados em 30 trinta dias, contados da apresenta��o da nota fiscalfaturaemitida pela contratada e realizados atrav�s de ordem banc�ria

É exigida comprovação de garantia da proposta no valor de 1% do valor previsto para esta licitação, com validade mínima igual ou superior à vigência da proposta. Para a execução contratual, é exigida garantia de 5% do valor do contrato. apresentar comprova��o de garantia da proposta no valor de 1 um por cento do valorprevisto para esta licita��o e exige a presta��o degarantia contratual, como condi��o para assinatura do contrato, correspondente a 5 cinco por centodo valor do contrato

O critério de julgamento será o menor preço por lote.

Os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal **** documentos de habilita��o ser�o exigidos apenas do licitante mais bemclassificado, nos termos do inciso ii, artigo 63 da lei federal ****

Serão aplicadas sanções como advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10%. ser�o aplicadas ao contratado que incorrer nas infra�es acima descritas as seguintes san�es: a advert�ncia. . . b impedimento de licitar e contratar. . . c declara��o de inidoneidade. . . d multa: morat�ria de 0, 5 cinco d�cimos por cento por dia de atraso

A licitante poderá efetuar a visita nos locais das obras, devendo agendá-la pelo telefone ****, com o departamento de engenharia da prefeitura, até 2 dois dias antes da abertura da licitação. poder� a licitante efetuar a visita nos locais das obras, devendo agend�la pelo telefone ****

Qualquer pessoa pode impugnar o edital por irregularidade na aplicação da lei ou solicitar esclarecimento, podendo enviar para o e-mail ***@***. *. * ou protocolizar o pedido diretamente no setor de protocolos da prefeitura, com resposta em até 3 dias úteis. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar edital de licita��o. . . ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos. . . a resposta � impugna��o ou ao pedido de esclarecimento ser� efetuado, no prazo de at� 03 tr�sdias �teis

Será desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as exigências do edital, contiver vícios ou ilegalidades, não apresentar as especificações técnicas previstas, apresentar preços manifestamente inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado) ou for formulada por licitantes participantes de cartel. ser� desclassificada a proposta que: 7. 2. 1. estiver em desacordo com qualquer das exig�ncias estabelecidas neste edital. . . 7. 2. 4. apresentar pre�os manifestamente inexequ�veis. . . 7. 2. 6. formulada por licitantes participantes de cartel

O valor previsto para a execução é de R$ ****,75. o valor previsto para a execu��o � de r ****, 75