Municipio De Itaguari - Prefeitura Municipal De Itaguari Adm

A garantia da proposta é de até 1% do valor estimado para a contratação, e deverá ser apresentada juntamente com a proposta, com comprovação de recolhimento até 3 dias antes da sessão de julgamento. A garantia de execução será de 5% do valor total do contrato. o licitante dever� apresentar comprova��o de garantia daproposta como condi��o de sua validade, em conformidade com o art. 58, 1o, da lei ****, que prev� a possiblidade da administra��o p�blica exigir, como requisito de pr�habilita��o, a comprova��o do recolhimento de garantia de proposta no valor de at� 1 um porcento do valor estimado para a contrata��o.

O critério de julgamento será o de menor preço. o licitante que, cumprindo todos osrequisitos de habilita��o e atendendo �s demais condi�es previstas neste edital e em seus anexos, oferecer o menor pre�o.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira e técnica são exigidas. os documentos de habilita��o ser�o exigidos de todos participantes credenciados, nostermos da lei federal ****, devendo ser apresentado os seguintes documentos: 6. 2. 1. habilita��o jur�dica. . .

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, apresentação de documentação falsa, fraude, entre outras, sujeitando-se a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o licitante ou o contratado ser�responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra�es: i dar causa � inexecu��o parcial do contrato. . .

A visita técnica é facultativa e pode ser realizada mediante agendamento. d. 2 a visita t�cnica � de car�ter facultativo e poder� ser realizada por respons�vel pela empresa de segunda a sextafeira das 08: 00 �s 11: 30 ou 13: 00 �s 17: 00, conforme agendamento via telefone ou email com anteced�ncia preferencial de 2 dois dias.

Qualquer pessoa pode impugnar os termos do edital até 3 dias antes da data de abertura do certame. a impugna��o dever� ser protocolada em at� tr�s dias antes da data de abertura do certame.

A proposta será desclassificada se estiver em desacordo com o edital, contiver vícios, for omissa, apresentar irregularidades, não atender às especificações técnicas, apresentar preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado), não apresentar declaração de elaboração independente, ou for formulada por licitantes participantes de cartel. ser� desclassificada a proposta que: 8. 2. 1. estiver em desacordo com qualquer das exig�ncias estabelecidas neste edital. . .

O valor estimado para a contratação é de R$ ****,24. valor referencial futura contrata��o de empresa especializada na execu��o de servi�os de engenharia visando a constru��o de portal que ser� constru�da na rodovia go154, per�metro urbano da cidade r ****, 15 quatrocentos e trinta 1. e oito mil e cento e cinquenta e de itaguari, conforme projetos b�sicos, quatro reais e quize centavos.

O edital prevê que o prazo para a execução da obra será de até [prazo não especificado no trecho], conforme especificado no projeto básico e demais documentos informativos anexo i parte integrante do edital.

As faturas serão pagas após medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, e devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao processo de concorrência n 2026.

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da lei no ****, de 2021, em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato. As garantias possuirão lastro e vigência equivalente a 30 trinta dias posterior ao cronograma de conclusão da obra, sendo que, independente da forma de garantia elas serão restituidos até 30 trinta dias após a entrega definitiva do objeto contratual.

O julgamento das propostas será efetuado pela comissão de contratação, que elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços apresentados. O critério de julgamento é menor preço global.

Os documentos de habilitação serão exigidos de todos participantes credenciados, nos termos da lei federal ****, devendo ser apresentado os seguintes documentos: Habilitação jurídica, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação econômico-financeira e Qualificação técnica.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, deixar de entregar a documentação exigida, não manter a proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo previsto no art. 5o da lei no ****, de 1o de agosto de **** sanções aplicadas podem ser advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A visita técnica é de caráter facultativo e poderá ser realizada por responsável pela empresa de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30 ou 13:00 às 17:00, conforme agendamento via telefone ou email com antecedência preferencial de 2 dois dias.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste edital, devendo protocolar a petição em até três dias antes da data de abertura do certame.

O valor referencial para a futura contratação de empresa para execução de serviços na recuperação com manta betuminosa fixa e durável de estradas vicinais é de R$ ****,73.

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser efetivadas em prazo máximo não superior a 180 cento e oitenta dias, iniciada a contagem a partir da data de emissão e recebimento da ordem de serviços de início de serviço.

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e ateste da nota fiscal, em até 15 quinze dias úteis, contados a partir da emissão de documento devidamente atestado pela contratante.

A garantia de proposta é de até 1% do valor estimado para a contratação, e a garantia de execução do objeto contratual será de 5% do valor a ser pactuado.

O critério de julgamento é o tipo menor preço, em empreitada por preço global, com disputa de lances.

Para participar do certame, o licitante deve comprovar a qualificação jurídica, técnica profissional e operacional, econômico-financeira, e regularidade fiscal, social e trabalhista.

Pelo atraso e inexecução total ou parcial do contrato, a contratada sujeitar-se-á a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

A visita técnica é de caráter facultativo e poderá ser realizada por responsável pela empresa, mediante agendamento.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O preço total estimado é de R$ ****,22.

O fornecimento dos combustíveis será de forma parcelada, conforme necessidade do município, e ocorrerá nas dependências da empresa contratada e no posto na cidade de Goiânia. O preço deverá ser cotado considerando todos os custos e despesas, e a entrega será feita conforme requerimento do gestor responsável pela sua secretaria.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Itaguari, no prazo de até o 10º dia do mês subsequente após a apresentação das requisições devidamente autorizadas, acompanhadas das notas fiscais correspondentes e a entrega definitiva do objeto.

O critério de julgamento das propostas será do tipo menor preço por item.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira são exigidas, com documentos específicos detalhados no edital. Microempresas e empresas de pequeno porte possuem tratamento diferenciado e prazos para regularização fiscal.

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado, serão aplicadas sanções como advertência, multa de 10% sobre o valor total registrado, suspensão temporária do direito de licitar e contratar (até 3 anos), e declaração de inidoneidade (até 3 anos).

O edital não prevê a necessidade de envio de amostras.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame.

O valor total estimado para a contratação é de R$ ****,00.

O prazo para a execução da obra será de até, conforme especificado no projeto básico e demais documentos informativos anexo i parte integrante do edital.

As faturas serão pagas após medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital.

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da lei n ****, de 2021, em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O julgamento das propostas será efetuado pela comissão de contratação, que elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços apresentados.

Os documentos de habilitação serão exigidos de todos os participantes credenciados, nos termos da lei federal ****, devendo ser apresentado os seguintes documentos: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

Conforme art. 155 da lei federal ****, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: inexecução parcial ou total do contrato, não manter a proposta, apresentar documentação falsa, fraudar a licitação, entre outras.

A visita técnica é de caráter facultativo e poderá ser realizada por responsável pela empresa de segunda a sextafeira das 08:00 às 11:30 ou 13:00 às 17:00, conforme agendamento via telefone ou email com antecedência preferencial de 2 dois dias.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste edital, devendo protocolar a petição em até três dias antes da data de abertura do certame.

****