Municipio De Carmo Do Cajuru - Administração E Rh

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona cronograma físico-financeiro e prazo total da etapa da obra como parte da proposta. o prazo total da etapa da obra, as etapas de medição e os respectivos percentuais de desembolso.

Pagamento em parcelas mensais conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, exigida para assinatura do contrato. a licitante adjudicatária prestará ao município de Carmo do Cajuru - MG garantia para execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia - crea e/ou conselho de arquitetura e urbanismo - cau.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 (dez) por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, com agendamento prévio por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis, a partir da publicação do edital até 3 (três) dias úteis anteriores à sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preço superior ao máximo, simbólico, irrisório ou inexequível podem ser desclassificadas. apresentar proposta final com preço superior ao preço máximo estipulado no edital e apresente preço simbólico, irrisórios ou de valor zero.

R$ ****,49. valor total estimado r$ ****,49 (seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona prazo para entrega: conforme edital no anexo IV. Portanto, não há um prazo claro definido no texto principal.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. Conforme o edital: os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, conforme o edital: a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajuru mg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global, conforme o edital: o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica. O edital detalha a documentação necessária, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato, conforme o edital: será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mediante agendamento prévio por e-mail. Conforme o edital: as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis, a partir da publicação do edital até 3 três dias úteis anteriores à sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preço simbólico, irrisório ou de valor zero, ou que não atendam às exigências do edital, podem ser desclassificadas. Propostas inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado) também podem ser desclassificadas se não comprovarem viabilidade.

R$ ****,84, conforme o edital: valor total estimado r ****, 84 duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona um cronograma físico financeiro a ser apresentado na proposta. O prazo total da obra deve constar no cronograma, conforme item 8. 2. 1. c: cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, em até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. Conforme item 17. 2: os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Será exigida garantia de 5% do valor contratado para assinatura do contrato. Conforme item 16. 1: a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme item 9. 1: o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

O licitante classificado em primeiro lugar deve anexar documentos de habilitação em até 2 horas após solicitação do agente de contratação. Conforme item 11. 1: deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos listados a seguir em campo designado no sistema. esta ação deve ocorrer em até 2 duas horas após solicitação do agente de contratação.

Há multa de 10% do valor da proposta para recusa em assinar o contrato. Conforme item 19. 1: será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada previamente por e-mail. Conforme texto: as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas. . . a realização da visita técnica precisa ser agendada previamente através do email: projetos@carmodocajuru. mg. gov. br.

O pedido de impugnação ou esclarecimento deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Conforme item 4. 1: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preço inferior a 75% do valor orçado podem ser consideradas inexequíveis, exigindo comprovação de viabilidade em 24 horas. Conforme item 9. 3. 2: serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total estimado da obra é de R$ ****,82. Conforme texto: valor total estimado r ****. 82 cento e vinte e quatro mil trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos.

O prazo de entrega é de até 10 dias, conforme o texto: prazo de entrega: em at� 10 dez dias , a contar do pedido do setor respons�vel por parte da contratada.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega, conforme o texto: o pagamento ser� efetuado em at� 30 trinta dias contados da entrega do item.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme o texto: crit�rio de julgamento menor pre�o por item.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, conforme o texto: a documenta��o de habilita��o e declara��o a declara��o dever� ser assinada por representante legal da licitante.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o texto: ser�o aplicadas ao respons�vel pelas infra�es administrativas previstas nesta lei as seguintes san�es: i advert�ncia ii multa iii impedimento de licitar e contratar iv declara��o de inidoneidade para licitar ou contratar.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura, conforme o texto: devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data de abertura da dispensa.

Riscos incluem não inserir documentos no sistema, propostas com vícios insanáveis, preços inexequíveis ou acima do máximo, conforme o texto: ser� desclassificada a proposta vencedora que: contiver v�cios insan�veis. . . apresentar pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do pre�o m�ximo definido para a contrata��o.

O valor total estimado é de R$ ****,20, conforme o texto: a despesa decorrente desta dispensa est� estimada em valor total de r****, 20.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona um cronograma físico-financeiro anexo. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.

Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia crea eou conselho de arquitetura e urbanismo cau.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mediante agendamento prévio por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis, a partir da publicação do edital até 3 três dias úteis anteriores à sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas inexequíveis, com preço simbólico, irrisório ou zero, ou que não atendam às exigências do edital serão desclassificadas. será desclassificada a proposta comercial que: não se refira à integralidade do objeto; não atenda às exigências estabelecidas neste edital.

Valor total estimado de R$ ****,02. valor total estimado r ****, 02 cinquenta e três mil, cento e noventa reais e dois centavos.