Licitações de Drenagem Projeto

O critério de julgamento é menor preço, conforme o edital.

A visita técnica é opcional, pois a Transpetro entende que os documentos são suficientes para elaboração da proposta.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até 5 dias úteis anteriores à data de abertura das propostas.

O prazo de início dos serviços será de até 5 dias após a emissão da ordem de serviços. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias corridos de sua entrega. Trecho: o prazo de inA­cio dos serviços será de até 05 cinco dias, após a emissão da ordem de serviços e O recebimento definitivo darseá no prazo máximo de 30 trinta dias corridos de sua entrega.

Pagamento de acordo com o cronograma físico-financeiro, em até 15 dias úteis após o aceite dos serviços. A última parcela será paga após a apresentação do TRP, com retenção de 10% até a resolução de pendências. Trecho: os pagamentos serão realizados por depósito na conta corrente indicada pela empresa, no prazo de até 15 quinze dias úteis, após o aceite dos serviços e 10 do valor a receber ficarão retidos até que sejam resolvidas as pendências.

Garantia contratual de 4% do valor da contratação, a ser prestada antes da assinatura do contrato, podendo ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Trecho: o licitante vencedor prestará garantia contratual no valor equivalente a 4 quatro por cento do valor da contratação.

Menor preço global, com fixação de valor máximo unitário. Propostas com valores superiores ao preço total de cada item da planilha orçamentária serão desclassificadas. Trecho: critério de julgamento: menor preço global, com fixação de valor máximo unitário.

Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica. Exige-se patrimônio líquido de 10% do valor estimado (R$ ****,19) e atestado de obra similar (execução ou reforma de praças com área igual ou superior a 100 m²). Trecho: patrimônio lA­quido de 10 dez por cento do valor estimado da contratação e ter executado quantidade igual ou superior a 100 m2 cem metros quadrados de execução eou reforma de praças.

Sanções administrativas incluem advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. Trecho: as seguintes sanções: a advertência por escrito b multa c impedimento de licitar e contratar d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Visita técnica é facultativa. A empresa que optar por não fazê-la deve entregar declaração formal de que conhece as condições locais. Trecho: a visita técnica é facultativa aos que entenderem imprescindA­vel a realização desta para a perfeita execução do contrato.

Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o edital ou apresentar pedido de esclarecimento. Trecho: Até 3 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital eou apresentar pedido de esclarecimento.

Propostas com preço superior ao máximo estipulado, preços inexequíveis, vícios insanáveis, desconformidade com especificações técnicas ou identificação do licitante podem levar à desclassificação. Trecho: será desclassificada a proposta que contiver vA­cio insanável, que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital e será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado.

O valor global estimado é de R$ ****,92. Trecho: o valor global estimado pela administração pública para a execução do objeto desta licitação inclusos bdi e encargos sociais é de r ****, 92.

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro. apresentar juntamente com a proposta, o cronograma físico financeiro.

O edital não detalha a forma de pagamento, apenas menciona a ordem cronológica e veda o pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total.

O licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% do valor inicial do contrato. deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. critério de julgamento: a menor preço global.

Exige habilitação jurídica, técnica e fiscal, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da proponente.

As sanções incluem advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa de 30 do valor do contrato.

O edital menciona que as proponentes poderão visitar os locais das obras, mas não indica se é obrigatória. as proponentes poderão visitar e examinar os locais das futuras obras.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado serão desclassificadas. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

O valor total estimado é de R$ ****,61. valor do objeto: r ****,61.

O prazo para execução dos serviços será de 90 dias (03 meses), contados da data de recebimento da ordem de início do serviço. o prazo para execução dos serviços será de 90 dias 03 meses, contados da data de recebimento da ordem de início do serviço

O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, conforme regime de medições da obra e mediante apresentação da nota fiscal-fatura, no prazo máximo de 15 dias úteis. o pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 dias úteis, conforme regime de medições da obra

A empresa contratada prestará garantia total de no mínimo: 05 (cinco) anos para todos os serviços executados e 01 (um) ano para todos os materiais utilizados. a empresa contratada prestará garantia total de no mínimo: 05 cinco anos para todos os serviços executados e 01 um ano para todos os materiais

O tipo de julgamento é menor preço por lote. tipo de julgamento: menor preço por lote

Para habilitação, a licitante deve enviar documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, conforme itens 5. 1 a 5. 4 do edital. para fins de habilitação nesta concorrência a licitante deverá enviar os seguintes documentos

Serão aplicadas sanções como advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do objeto, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. multa de no mínimo 0,5 cinco décimos por cento e máximo de 30 trinta por cento do valor do objeto licitado ou contratado

Os pedidos de impugnação poderão ser enviados até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública

Propostas com preços inexequíveis, ou seja, inferiores a 75% do valor orçado, ou que não obedecerem às especificações técnicas serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que: . . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado

O valor total estimado é de R$ ****,30. valor total estimado r4 ****, 30

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona a necessidade de cumprir o cronograma físico-financeiro. eventuais atrasos no cronograma físico-financeiro decorrentes de índices pluviométricos. . . integram o risco ordinário empresarial da contratada.

O edital não especifica a forma de pagamento, apenas menciona a ordem cronológica e veda o pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total.

Garantia de execução contratual de 5% do valor inicial do contrato, a ser apresentada antes da assinatura. o licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

Menor preço global. critério de julgamento: a menor preço global.

Documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da proponente. . . que comprovem a execução de serviços com características técnicas similares ou superiores ao objeto.

Advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos. multa de 30 do valor do contrato. qualquer infração.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não apresentarem a proposta readequada e planilhas exigidas no prazo. serão desclassificadas as propostas que. . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.

R$ ****,37. valor do objeto: r ****, 37 duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos.