Licitações Monte Negro - RO

O prazo para execução da obra é de 120 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo para execução da obra deverá ser executado conforme cronograma ou seja 120 cento e vinte dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o ateste da nota fiscal, mediante medições. o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias contados da data do ateste da nota fiscalfatura.

A contratada deverá prestar garantia de execução contratual de 5% do valor total do contrato. a contratada deverá prestar garantia para assegurar a fiel execução do contrato, correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o de maior desconto percentual. o critério de julgamento das propostas será o de maior desconto porcentagem.

A empresa deve comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, além de regularidade fiscal e trabalhista. a empresa deverá comprovar capacidade técnicooperacional e técnicoprofissional para a execução da obra.

Multa moratória de 0,33% por dia sobre o valor total do contrato, limitada a 10%, em caso de atraso injustificado. multa moratória, nos seguintes percentuais: a no atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0, 33 trinta e três centésimos por cento por dia sobre o valor total do contrato, limitado a 10 dez por cento.

A vistoria prévia é opcional, conforme declaração de não realização de vistoria. declara ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, optando pela não realização da vistoria prévia.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A empresa será desclassificada se a garantia não estiver válida na data da abertura da licitação. caso a mesma não esteja valida na data da abertura da licitação a empresa será desclassificada.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,80. valor estimado: r ****, 80 quatrocentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos.

O prazo para execução da obra é de 120 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo para execução da obra deverá ser executado conforme cronograma ou seja 120 cento e vinte dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Os pagamentos ocorrerão mediante medição realizada pelo fiscal da obra, conforme cronograma físico-financeiro. os pagamentos ocorrerão mediante medição realizada pelo fiscal da obra e assinada pela mesma e pelo profissional técnico da empresa, conforme cronograma físico e financeiro.

A contratada deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% do valor total do contrato. a contratada deverá prestar garantia para assegurar a fiel execução do contrato, correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento das propostas será o de maior desconto percentual. o critério de julgamento das propostas será o de maior desconto porcentagem.

A empresa deverá comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, apresentando registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. a empresa deverá comprovar capacidade técnicooperacional e técnicoprofissional para a execução da obra, mediante a apresentação de: a registro no creacau.

Em caso de atraso injustificado, será aplicada multa moratória de 0,33% por dia sobre o valor total do contrato, limitada a 10%. no atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0, 33 trinta e três centésimos por cento por dia sobre o valor total do contrato, limitado a 10 dez por cento.

A vistoria prévia é facultativa, conforme declaração de não realização de vistoria. declara ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, optando pela não realização da vistoria prévia.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A empresa será desclassificada se a garantia não estiver válida na data da abertura da licitação. caso a mesma não esteja valida na data da abertura da licitação a empresa será desclassificada.

O valor máximo aceitável para a contratação é de R$ ****,80. o valor máximo aceitável para a contratação desta obra é de r ****, 80 quatrocentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos.

O prazo e local de entrega/execução são conforme o termo de referência e edital.

O pagamento será realizado através de ordem bancária e no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura.

Não haverá exigência de garantia contratual, conforme a cláusula: não haverá exigência de garantia contratual da execução.

O critério de julgamento é o menor preço, conforme a modalidade de pregão e a análise pelo valor unitário dos itens.

Exige-se habilitação econômico-financeira com índices de liquidez (LC, LG, SG) e, se não atingidos, patrimônio líquido equivalente a 10% do valor estimado do lote.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa de 0,5% ao dia por atraso, até 15 dias, e 30% sobre o valor total em caso de inexecução total.

Riscos incluem a ausência injustificada na Prova de Conceito (POC), que implicará a não aceitação da proposta, e a apresentação de documentos irregulares que podem levar à inabilitação.

O valor global estimado é de R$ ****,33.