Concorrência eletrônica para reforma e ampliação de escola municipal. Critério de julgamento: menor preço, modo de disputa aberto. Sessão em 01/12/2026 às 09h01 (horário de Brasília) no site www. ***. *. * estimado: R$ ****,63. Propostas até as 09h do mesmo dia. Prazo de validade da proposta: mínimo 60 dias. Execução da obra em 4 meses, com início em até 5 dias úteis após ordem de serviço. Garantia de 5% do valor contratado. Visita técnica facultativa, agendar pelo fone **** do vencedor com documentos em até 48h. Impugnação até 3 dias úteis antes da abertura.
A execução da obra deverá iniciar em até 5 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e será realizada em 04 meses, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: a execução da obra deverá iniciar em at� 5 cinco dias �teis ap�s o recebimento da ordem de servi�o e ser� realizada em 04 quatro meses.
Deverá ser apresentada garantia de 5% do valor contratado, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Trecho: no prazo de 05cinco dias ap�s a assinatura do contrato, dever� a contratada apresentar garantia. . . correspondente a 5 do valor contratado.
O critério de julgamento é o menor preço. Trecho: crit�rio de julgamento: menor pre�o.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação de documentos como ato constitutivo, certidões negativas, CNPJ, FGTS, entre outros, em até 48 horas após solicitação. Trecho: os documentos de habilita��o. . . dever�o ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de at� 48 horas.
Multa de 3% do valor global da proposta por deixar de entregar documentação ou não manter a proposta, e multa de 20% por declaração falsa, com impedimento de licitar. Trecho: deixar de entregar a documenta��o exigida. . . a multa de 3 tr�s por cento do valor global da proposta apresentada.
A visita técnica é facultativa e deve ser agendada com os fiscais pelo telefone ****. Trecho: facultase aos licitantes a realiza��o de visita t�cnica. . . a mesma dever� ser agendada com os fiscais, atrav�s do fone: ****.
Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Trecho: qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital. . . devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data da abertura do certame.
Propostas com preços inexequíveis, acima do valor estimado, ou que não atendam às especificações técnicas serão desclassificadas. Trecho: apresentar pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do pre�o m�ximo definido para a contrata��o.
O valor total estimado é de R$ ****,63. Trecho: valor total estimado: r ****, 63.