Licitações de Tapejara

O prazo de entrega da obra será de até 30 trinta dias a contar da emissão da ordem de início que será emitida pelo setor de engenharia.

Os pagamentos serão efetuados conforme o cronograma físico-financeiro e de acordo com o relatório de medição, mediante liberação dos recursos e apresentação da nota fiscal correspondente. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente laudo de medição.

A licitante adjudicatária prestará ao município de Tapejara RS garantia para execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado.

O tipo de julgamento é menor preço global.

Para fins de habilitação na presente concorrência, a licitante deverá enviar diversos documentos, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação econômico-financeira e qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por diversas infrações, sujeitando-se a sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

É exigido um atestado de visita técnica, emitido pelo setor de engenharia do município de Tapejara RS, ou declaração do responsável técnico legalmente habilitado.

Os pedidos de impugnações poderão ser enviados a agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www. ***. *. *

O valor total estimado para o objeto da licitação é de R$ ****,40.

O prazo de entrega da obra será de até 90 noventa dias a contar da emissão da ordem de início que será emitida pelo setor de engenharia.

Os pagamentos serão efetuados conforme o cronograma físico-financeiro e de acordo com o relatório de medição, mediante liberação dos recursos e apresentação da nota fiscal correspondente. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente laudo de medição.

A licitante adjudicatária prestará ao município de tapejarars garantia para execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A garantia pode ser prestada em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

O tipo de julgamento é menor preço global, com modo de disputa aberto.

Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação econômico-financeira e qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por diversas infrações, sujeitando-se a sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

É exigido atestado de visita técnica, emitido pelo setor de engenharia do município de tapejarars, que comprove ter a empresa pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços. A visita técnica deverá ser agendada com o setor de engenharia através do telefone 54 ****.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados a agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O valor global do lote é de R$ ****,43.