Licitações de Construcao Arquibancada

O prazo de vigência contratual será de 12 meses, com início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato. o prazo de vigência contratual será de 12 doze meses, terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato nos diários oficiais.

A contratada prestará garantia no ato da assinatura do contrato no valor de 5% do valor do contrato. a contratada prestará garantia no ato de assinatura do contrato no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento será por menor preço. o critério de julgamento será por menor preço.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica. os documentos previstos no edital e termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.

A visita técnica é opcional, mas o licitante vencedor não poderá alegar desconhecimento do local. a visita técnica é opcional, mas não poderá o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local objeto da reforma/obra para se furtar às suas obrigações contratuais.

A impugnação ao edital poderá ser feita até 3 dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas. a impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

Propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela administração serão consideradas inexequíveis. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor estimado da licitação é de R$ ****,88. o valor estimado da licitação é de r$ ****, 88.

O critério de julgamento é o menor preço global, conforme o edital: o critério de julgamento adotado será o menor preço.

A habilitação é verificada por meio do SICAF, conforme o edital: a habilitação será verificada por meio do sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o edital: a administração poderá. . . aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

A proponente classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos itens 1 e 2, conforme o edital: a proponente classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos itens 1 e 2.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem não entregar amostra ou apresentá-la em desacordo, conforme o edital: deixar de apresentar amostra e apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

O prazo para execução da obra é de 4 meses corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo para execução da obra será de 4 quatro meses corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço pela administração municipal.

O pagamento é realizado mediante medição da obra, conforme cronograma físico-financeiro. para fins de medição, a execução do ginásio poliesportivo esplanada compreende dois eventos distintos.

Não será exigida garantia de execução contratual para esta contratação. não será exigida garantia de execução contratual para esta contratação.

O critério de julgamento adotado é o de menor preço. para julgamento, será adotado o critério de menor preço.

Os documentos de habilitação devem ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 horas após solicitação do agente de contratação. os documentos de habilitação deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido neste edital de licitação, após solicitação do agente de contratação.

Multa de 0,5% a 30% do valor estimado e impedimento de licitar e contratar por 2 a 4 anos, dependendo da infração. multa no percentual de 0, 5 do valor estimado para licitação em todos os itens propostos pelo licitante.

Não será exigida vistoria prévia para esta contratação. não será exigida vistoria prévia para esta contratação.

Até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. até 03 trêis dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Propostas incompletas, com limitações contrastantes com o edital ou manifestamente inexequíveis serão rejeitadas. serão rejeitadas as propostas que: sejam incompletas. . . contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital.