O Licita Já® usa cookies para atender de forma individualizada e zela pela privacidade e proteção dos dados compartilhados.
Ao navegar neste site, entendemos que você concorda com os termos de nossa Política de Privacidade.
Separe as licitações que fazem sentido, receba alertas e acesse editais sem garimpo manual
90% recomendam o Licita Já (1094 usuários reais, 10/09/2026).Metodologia
BRASIL | PE | PAULISTACidade Média
Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Paulista - Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Paulista
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de **** ( mil) garrafões de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões retornáveis de 20 ( vinte) litros, com prazo de vigência de 12 meses, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista/PE - PREVIPAULISTA, por meio de dispensa eletrônica de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n 14. 133/2021
Fornecimento de água mineral natural Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas retornáveis de 20 litros, para atendimento das necessidades administrativas e operacionais do instituto de previdência social do município do paulista.
AI helper
Contratação para fornecimento de **** garrafas de água mineral natural de 20 litros. O pagamento será em até 30 dias após o atesto da nota fiscal. A execução deve ocorrer em até 10 dias após a emissão da ordem de serviço. O fornecimento deve ser realizado no horário das 08:00h às 13:00h. A vigência do contrato é de 12 meses. Penalidades incluem multa diária de 0,33% sobre o valor do contrato por atraso.
A execução dos serviços ocorrerá em até 10 dez dias após a emissão da ordem de serviço, conforme determinado pela demandante.
O pagamento será efetuado em até 30 dias contados do atesto da nota fiscal pelo setor competente.
Será selecionada a proposta mais vantajosa, sendo os detentores dos menores preços os fornecedores.
A empresa deve apresentar registro comercial, ato constitutivo, CNPJ, certidões de regularidade fiscal, FGTS, e certidões negativas de débito.
Multa de 0,33% ao dia até o trigésimo dia de atraso na execução do serviço ou fornecimento, sobre o valor do contrato.
Poderá ser aplicada declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública.
Lote 1: Dispensa sem pesquisa de preços prévia para a aquisição de **** garrafões, com prazo de vigência de 12 meses. A vantajosidade e aceitabilidade dos valores serão aferidas com base nas propostas e lances da sessão pública.
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, leite pasteurizado integral, queijo mussarela e café tradicional via Chamada Pública ( PPAIS/PPAIS- Leite), por credenciamento/inexigibilidade de licitação, para atendimento da alimentação de sentenciados e servidores da Penitenciária de Paraguaçu Paulista no 3 Quadrimestre/2026.
AI helper
Credenciamento de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios para a Penitenciária de Paraguaçu Paulista. O fornecimento é parcelado no período de 01/09/2026 a 31/12/2026. A documentação deve ser entregue entre 12/08/2026 e 25/08/2026, e a sessão pública é em 26/08/2026. O limite individual de venda é de R$ ****,00 por cônjuge. Pagamento em 30 dias após a entrega da nota fiscal. A entrega deve ser feita no almoxarifado da penitenciária.
O produto deverá ser entregue parceladamente, nos prazos locais determinados pela contratante, conforme cronograma de fornecimento anexo i do presente contrato.
O pagamento deverá ser feito em 30 dias após a entrega da nota fiscal do produtor rural correspondente ao fornecimento efetuado.
Os agricultores familiares poderão se fazer representar por cooperativas ou associações, preenchendo, para tanto, o anexo vii.
O não cumprimento das obrigações sujeitará às sanções administrativas previstas na lei federal no 14. 133/2021.
Não poderá participar do credenciamento as pessoas físicas que, na data de encerramento do encaminhamento de documentação, estiverem cumprindo penalidades administrativas restritivas.
AVISO DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 11/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 48/2026 O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, Estado de São Paulo, por intermédio da Diretoria Municipal de Saúde, torna pública a abertura de procedimento destinado ao recebimento e à análise de requerimentos de qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações Sociais da área da saúde, nos termos dos arts. 1 a 4 e 20 da Lei Municipal n 1169/2026,
AI helper
Procedimento para recebimento e análise de requerimentos de qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações sociais da área da saúde. O prazo para recebimento da documentação é de 30 dias corridos, entre 25 de agosto de 2026 e 24 de setembro de 2026. O edital pode ser obtido em www. ***. *. * e pncp. gov. br.
O prazo para recebimento da documentação é de 30 dias corridos, no período compreendido entre 25 de agosto de 2026 e 24 de setembro de 2026, inclusive.
O procedimento destina-se ao recebimento e análise de requerimentos de qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 00004/2026 OBJETO: Execução de serviços de empreitada para manutenção e conservação de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, sem fornecimento de materiais, no Município de Paulista. Abertura da sessão pública: 08: 30 horas do dia 01/09/2026. Referência: horário de Brasília DF, no endereço eletrônico: www. ***. *. * Edital completo está disponível para consulta e retirada nos ende
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 00005/2026 OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município no Município de Paulista, no âmbito da Convênio FDE n 254/2026. Aber- tura da sessão pública: 10: 30 horas do dia 01/09/2026. Referência: horário de Brasília DF, no endereço eletrônico: www. ***. *. * Edital completo está disponível para consulta e retirada nos
Cadastre o que você vende e pare de garimpar manualmente
1
Informe suas palavras-chave
Comece com produtos ou serviços que sua empresa oferece. A busca inteligente ajuda a encontrar oportunidades além do termo exato.
2
Ative o teste e receba alertas
Crie sua conta grátis por 14 dias e receba oportunidades por e-mail, com links para o edital ou a página oficial.
3
Refine para ficar mais certeiro
Ajuste regiões, horários, termos e estilo dos e-mails. Use favoritos, notas, exclusões e mapa para organizar seu pipeline.
O que usuários dizem sobre ganhar tempo e foco
Todas as licitações referentes ao nosso produto são captadas por vocês e encaminhadas para nós. Na minha opinião, está perfeito! Abrangência, cobertura, facilidade nas pesquisas aos editais.
Ricardo Machado Ferreira
A todo momento eu realmente recebi disparos de licitações sempre dentro do segmento que escolhi verificar. O sistema simplifica processos que antes eram complexos, oferecendo uma navegação fácil, ágil e moderna.
Gabriel Picolo Da Silva Escarlado Guimarães
Consegui negócios em função das informações colhidas no buscador. Não há necessidade de pesquisar em diversos meios de comunicação.
Jauro Comunale
A ferramenta realmente consegue uma boa varredura nos editais, entregando de maneira eficiente as licitações.
Gustavo Duarte Reis
O buscador realmente funciona e atende satisfatoriamente às necessidades.
Selecionamos relatos de usuários reais sobre praticidade, resultados relevantes e economia de tempo. A ordem pode variar periodicamente.
O envio de oportunidades pelo email é muito bom. Suas fontes de informação são ricas em oportunidades. A facilidade e as opções da busca avançada também facilitam o trabalho. A grande vantagem é o compilado bem feito que facilita a busca por oportunidades.
Você De Folga
Não só o serviço é muito bom como o atendimento em caso de dúvidas, o Licita já vem me mostrando enorme satisfação.
Leda Medrado
Simples, fácil de operar e muito atualizado.
Jefferson Zamorano Abi-zaid
Recebo o que solicitei, de forma rápida, diária e simples. A busca já vem pronta e selecionada, ou seja, não perde-se tempo pesquisando na Internet entre os inúmeros sites ali disponíveis, além do que, está sempre atualizada!
Paulo Cesar Oliveira Da Silva
Eu não procuro a licitação, ela me encontra!
Gabriel Moura
Sistema completo e de uso simples. Atendimento com profissionais calmos e didáticos.
William Michels Da Silva
Muito bom, o que eu procuro eu acho, é uma experiência ótima.
Guilherme Sigrist
Estão conseguindo buscar as licitações sobre minha área, com link e datas dos editais. Gostei.
Alex Fonseca Lottermann
Plataforma intuitiva. Resultados satisfatórios.
Javã De Carvalho
Gostei, muito fácil de navegar. É o melhor que já achei.
Tiago Brasil
Encontro de maneira rápida as licitações que me interessam.
O Licita Já é um buscador de licitações públicas. Ele monitora os portais oficiais, organiza as oportunidades e ajuda você a separar o que realmente combina com o que sua empresa vende.
Porque o desafio não é apenas ter acesso às publicações. É ganhar tempo, reduzir ruído e identificar rapidamente as licitações que têm mais relação com seus produtos ou serviços.
Basta informar seu e-mail e ativar o teste. Durante 14 dias você usa os recursos do sistema. Ao término, se não assinar em /subscription.php, a listagem de licitações fica limitada e nada é cobrado automaticamente.
Cadastre palavras-chave relacionadas ao que sua empresa vende. Depois do cadastro, você pode ajustar regiões, horários e o estilo dos e-mails na página de configurações.
Não. As palavras-chave continuam importantes, mas a IA ajuda a ampliar a busca e encontrar oportunidades relacionadas que uma busca literal poderia deixar passar.
Sempre que possível, sim. Em alguns casos o portal oficial exige login ou bloqueia links diretos; nessas situações indicamos a página oficial do processo para você baixar o edital.
Sim. No painel você pode aplicar filtros por estado, modalidade, datas e faixas de valores. Também pode salvar preferências para deixar os próximos alertas mais focados.
A IA pode errar. Para melhorar a relevância, cadastre termos específicos, remova palavras muito genéricas e exclua resultados que não fazem sentido. Esses ajustes ajudam a deixar sua busca mais certeira.
Sim. Após o cadastro, você pode alternar para o mapa no painel e visualizar licitações por localização.
Sim. Você pode consultar licitações via API. A documentação está em /api_integration.php. É útil para equipes que querem integrar licitações ao CRM, BI ou automações internas.
Planos a partir de R$ 235,00/mês, com opções para diferentes necessidades e períodos. Comece pelo teste grátis e avalie os resultados antes de assinar, sem cobrança automática.
Cadastre o que sua empresa vende, receba alertas por e-mail, use filtros e acesse o edital ou a página oficial.
Ver transcrição
Bem-vindo ao Licita Já.
Encontrar licitações é importante. Mas o que realmente faz diferença é identificar rápido quais oportunidades combinam com o que sua empresa vende.
Para começar, digite algumas palavras-chave sobre seus produtos ou serviços. O Licita Já mostra licitações relevantes, destaca seus termos em amarelo e organiza tudo por data.
A busca inteligente já vem ativada e usa inteligência artificial para ampliar seus resultados, mesmo quando o edital usa palavras diferentes das que você pesquisou.
Em cada licitação, você pode ver o resumo, acessar documentos, favoritar, escrever notas, remover o que não interessa ou visualizar no mapa.
Também é possível usar filtros, fazer buscas e acompanhar todas as licitações do dia.
Comece agora no Licita Já. É rápido, prático e você pode testar grátis.
Assistente IA
Pergunte-me sobre a licitação...
Carregando resumo...
Metodologia
Pesquisa espontânea com 1094 usuários ativos, coletada até 10/09/2026.
Pergunta única: "Você recomendaria nossos serviços a um amigo ou colega?" - 90% responderam "sim".
O chat com a IA é exclusivo para contas registradas. Ative seu teste grátis e desbloqueie agora.
Experimente as funções de IA na prática. Comece seu teste grátis para liberar o chat.
®
