Licitações de Licitacao Seas

O edital não especifica o prazo de entrega.

O pagamento será realizado em até 30 trinta dias, após entrega e recebimento do recurso federal, com apresentação da nota fiscal.

A empresa contratada deverá fornecer garantia do equipamento ao município conforme garantia do fabricante em tempo integral, não podendo ser inferior a 12 doze meses.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste edital e seus anexos.

Os documentos de habilitação deverão ser anexados nos termos do disposto do subitem 9 deste edital, antes da fase de lances nos prazos estipulados em edital.

A licitante ou contratada que descumprir, parcial ou totalmente, regra estabelecida em edital de licitação e ou contrato firmado com o município de anahy, fica sujeita as seguintes sançoes administrativas.

O edital não especifica sobre visita técnica.

O edital não especifica sobre amostras.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei federal ****, de 2021, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O valor total estimado é R$ ****,00.

O objeto será entregue conforme o cronograma de aplicação a ser definido pela secretaria municipal de agricultura, a contar da data de recebimento da ordem de compra, emitida pelo departamento de compras, que será efetuada via email ou outro meio hábil, sem custos adicional, após formalização e assinaturas do contrato, entregue no parque industrial do município de são pedro do ivaí, de segunda a sextafeira, nos horários das 08: 00h às 11: 00h e das 13: 30h às 16: 00h, sendo que as despesas de frete, carga e descarga, seguros, mãodeobra, etc. , correrão por conta exclusiva da contratada, caso ocorra atraso, será cobrado multa por cada dia de atraso.

O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias úteis, após a efetiva do objeto e mediante apresentação de nota fiscal eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal e gestor do contrato, sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete, através de transferência eletrônica para conta bancária da contratada indicada pela mesma.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas no edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, via email, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas no edital.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitaçãoordem de fornecimento.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O valor total máximo da licitação: r ****, 22 duzentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos.