Municipio De Aratiba - Prefeitura Municipal De Aratiba

O prazo para a execução completa do objeto será de 300 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços, conforme o edital: o prazo para a execução completa do objeto será de 300 trezentos dias corridos.

O pagamento será efetuado conforme o cronograma físico-financeiro, mediante medições aprovadas pela fiscalização, em até 30 dias corridos após o atesto. O edital afirma: o prazo para pagamento será de até 30 trinta dias corridos, contados da data de atesto da medição pela administração.

A contratada deverá prestar garantia de execução contratual no valor de 5% do valor total contratado, conforme o edital: a contratada deverá prestar garantia para a fiel execução do contrato, no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total contratado.

O critério de julgamento é o menor preço global por lote, conforme o edital: o critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote, considerado o menor dispêndio para a administração.

A habilitação exige documentação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica específica, incluindo atestados de execução de pavimentação em CBUQ. O edital detalha: os licitantes deverão comprovar ter executado anteriormente pelo menos 01 um serviço com características técnicas similares.

As penalidades incluem advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do contrato, impedimento de licitar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. O edital prevê: multa de mora de 0, 5 cinco décimos por cento e máximo de 30 trinta por cento por dia de atraso injustificado.

A vistoria técnica é obrigatória, com agendamento prévio pelo telefone 54 ****, conforme o edital: a visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 11:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital no prazo de até 3 dias úteis antes da data da abertura da sessão pública, conforme o edital: qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital por irregularidade, no prazo de até 3 três dias úteis antes da data da abertura da sessão pública.

Propostas com preço global inferior a 75% do valor orçado (R$ ****,01) podem ser consideradas inexequíveis, salvo comprovação. O edital afirma: será considerada inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total estimado e máximo admitido é de R$ ****,68, conforme o edital: o valor total estimado e máximo admitido para esta licitação é de R$ ****, 68.

O prazo global de execução é de 120 dias, contados da ordem de início. Os lotes 01 e 02 têm prazos de 60 e 90 dias, respectivamente, e o lote 03 até 60 dias, conforme o edital: o prazo global de execução do objeto da presente licitação é de 120 cento e vinte dias.

O pagamento será realizado em até 10 dias úteis após o recebimento da nota fiscal, por ordem bancária. Conforme o edital: o pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 dezdias úteis, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura.

Após a assinatura do contrato, a licitante deverá prestar garantia de 5% do valor global da contratação, na forma de seguro-garantia, caução, fiança bancária ou título de capitalização. O edital afirma: prestar garantia da obra em um montante de 5 cinco por cento do valor global da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço global por lote, conforme consta no edital: critério de julgamento: menor preço global por lote.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. O edital menciona: a habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal de compras públicas.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do objeto, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. O edital especifica: multa de no mínimo 0, 5 cinco décimos por cento e máximo de 30 trinta por cento do valor do objeto licitado ou contratado.

A visita técnica é facultativa e pode ser substituída por declaração de ausência de visita. O edital informa: o atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração de ausência de visita técnicavistoria.

O edital prevê que o agente de contratação poderá exigir amostra do licitante classificado em primeiro lugar, se necessário para aferir compatibilidade. Conforme o texto: o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra.

Propostas com preço superior ao máximo estimado, vícios insanáveis, ou que identifiquem o licitante serão desclassificadas. O edital afirma: será desclassificada a proposta que contiver vício insanável que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,80. O edital informa: o valor global estimado para a presente contratação é de r ****, 80.

O prazo para a execução completa do objeto é de 30 dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de início dos serviços.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas, de acordo com as etapas de execução da obra e o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação de medições aprovadas.

A contratada deverá prestar garantia para a fiel execução do contrato, no valor correspondente a 5% do valor total contratado.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global.

A habilitação exige comprovação de regularidade fiscal, social, trabalhista e técnica específica para a obra.

As sanções incluem advertência, multa de mora de 0,5% a 30% por dia de atraso, e impedimento de licitar.

A visita técnica é facultativa, podendo ser substituída por declaração de ausência de visita técnica.

Qualquer pessoa pode impugnar o presente edital por irregularidade no prazo de 3 dias úteis antes da data da abertura da sessão pública.

A proposta será desclassificada se apresentar preço final superior ao valor máximo fixado no edital ou preço manifestamente inexequível.

O valor total estimado é de R$ ****,90.

menor preço por metro linear

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

A administração poderá aplicar advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O prazo recursal é de 3 dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

A proposta será desclassificada se contiver vício insanável ou não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

O valor total da contratação é de R$ ****,00.