Município De Antônio Carlos - Sc

O prazo de execução da obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, parte integrante deste processo. O prazo estabelecido no cronograma da obra é de 180 dias a partir da emissão da ordem de serviço.

Os pagamentos de todas as medições, mediante emissão dos respectivos boletins de medição assinados, ficam condicionados à apresentação das respectivas notas fiscais. Após a apresentação do boletim de medição e respectiva NF, os pagamentos serão realizados em até 15 dias.

Haverá garantia quinquenal desta obra de engenharia. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor mencionado no item IX do termo de referência. Será exigido garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

As empresas deverão estar legalmente estabelecidas e devidamente cadastradas e credenciadas no ComprasBR. A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica são requisitos para participação.

O descumprimento das obrigações assumidas poderá acarretar multa de mora, multa compensatória, advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o município, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar ou solicitar esclarecimentos sobre o edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame.

Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. A proponente será julgada inabilitada se deixar de atender alguma exigência constante do edital, apresentar desconformidade insanável, preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, ou não tiverem a exequibilidade da proposta demonstrada.

O valor estimado para a contratação é de R$ ****,93.

O prazo de execução da obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, parte integrante deste processo. O cronograma físico-financeiro estará disponível em formato Adobe Portable Document Format (. pdf).

Os pagamentos de todas as medições, mediante emissão dos respectivos boletins de medição assinados, ficam condicionados à apresentação das respectivas notas fiscais. Após a apresentação do boletim de medição e respectiva NF, os pagamentos serão realizados em até 15 dias.

Haverá garantia quinquenal desta obra de engenharia. Será exigido garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

As empresas deverão estar legalmente estabelecidas e devidamente cadastradas e credenciadas no comprasbr. A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira e técnica são exigidas.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada poderá acarretar multa de mora, multa compensatória, advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a prefeitura, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar ou solicitar esclarecimentos sobre o edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame.

Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. A proponente será julgada inabilitada se deixar de atender alguma exigência constante do edital, apresentar declaração ou documentação com conteúdo falso ou adulterado, ou apresentar documento de regularidade fiscal ou trabalhista vencido.

O valor estimado para a contratação é de R$ ****,35.

Os serviços deverão ser prestados e entregues de acordo com o solicitante. A montagem da estrutura deverá ser finalizada com apresentação dos laudos com 4 horas de antecedência ao início do evento. A diária compreende período de locação, duração de 04 a 08 horas. prestar o serviço durante todo o período do evento que for solicitado

O pagamento será efetuado em até 15 quinze dias contados a partir da data da entrega efetiva do material, sendo que a mesma deverá estar acompanhada da respectiva nota fiscal eletrônica, com o aceite da secretaria solicitante, através de seu titular. o pagamento ser� efetuado em at� 15 quinze dias contados a partir da data da entrega efetiva do material

A contratada é inteiramente responsável por quaisquer danos a equipamentos e deverá substituí-los para o bom funcionamento do evento. a contratada � inteiramente respons�vel por quaisquer danos a equipamentos e dever� substituilos para o bom funcionamento do evento

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item. o crit�rio de julgamento adotado ser� o de menor pre�o por item

As empresas deverão apresentar habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme detalhado no edital. a empresa a ser contratada dever� apresentar habilita��o jur�dica, fiscal, trabalhista, econ�micofinanceira e t�cnica, conforme detalhado no edital.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas poderá acarretar multa de mora, multa compensatória, advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade. o descumprimento total ou parcial das obriga�es assumidas pela contratada, sem justificativa aceita pelo munic�pio de ant�nio carlos, resguardada os preceitos legais pertinentes, poder� acarretar, nas seguintes san�es

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital. at� 03 tr�s dias �teis antes da data designada para a abertura da sess�o p�blica, qualquer pessoa poder� impugnar este edital

Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. tamb�m ser� desclassificada a proposta que identifique o licitante.

****

O prazo de entrega/execução da obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, parte integrante deste processo.

Os pagamentos de todas as medições, mediante emissão dos respectivos boletins de medição assinados, ficam condicionados à apresentação das respectivas notas fiscais. Após a apresentação do boletim de medição e respectiva NF, os pagamentos serão realizados em até 15 dias.

Haverá garantia quinquenal desta obra de engenharia. Será exigido garantia contratual de 5% do valor do contrato.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

As empresas deverão estar legalmente estabelecidas, devidamente cadastradas e credenciadas no Compras BR, e apresentar documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

O descumprimento das obrigações pode acarretar multa de mora (0,5% ao dia), multa compensatória (10%), advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o município, e declaração de idoneidade para licitar.

Qualquer pessoa pode impugnar ou solicitar esclarecimentos sobre o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame.

Será desclassificada a proposta que identifique o licitante, que contenha vícios insanáveis, não apresente as especificações técnicas exigidas, ou que apresente preços inexequíveis.

O valor estimado para a contratação é de R$ ****,61.