Licitações de Santana Jacare (Brasil)

O prazo para execução da obra será de 3 meses, conforme cronograma físico-financeiro. o prazo para execu��o da obra ser� de 3 tr�s meses

Os pagamentos serão realizados em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. os pagamentos ser�o realizados em at� 30 trinta dias ap�s a emiss�o da nota fiscal.

Será exigida garantia de 1% sobre o valor de referência na apresentação da proposta e 5% na celebração do contrato. a garantia a que se refere o item 6. 3 ser� de 1 um por cento do valor estimado da contrata��o e ter� seu valor atualizado no �ndice da aplica��o da conta banc�ria na qual foi prestada a garantia.

O critério de julgamento será o de menor preço global. o crit�rio de julgamento ser� o de menor pre�o global

A documentação de habilitação deve ser anexada na plataforma Licita Digital no ato de cadastramento da proposta. salientamos a necessidade de anexar � plataforma da licitar digital www. ***. *. * a documenta��o de habilita��o no ato de cadastramento da proposta

O descumprimento das obrigações sujeita a contratada ao pagamento de multa de 10% do valor do contrato, além de outras penalidades cabíveis. pelo descumprimento das obriga�es assumidas, a contratada ficar� sujeita � pagamento de uma multa correspondente a 10 dez por cento do valor do contrato

A visita técnica é opcional, mas recomendada para conhecimento das condições locais. a visita t�cnica � opcional, mas, n�o poder� o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local objeto da obra para se furtar �s suas obriga�es contratuais.

Até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa pode solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório. at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poder� solicitar esclarecimentos, provid�ncias ou impugnar o ato convocat�rio

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação ou apresentar documentos em desacordo com o edital. ser� inabilitado o licitante que n�o comprovar sua habilita��o, seja por n�o apresentarquaisquer dos documentos exigidos, ou apresent�los em desacordo com o estabelecido nesteedital.

O valor total de referência para execução da obra é de R$ ****,14. o valor total de refer�ncia para execu��o da obra � de r****, 14

O prazo para execução da obra será de 3 meses, conforme cronograma físico-financeiro. A vigência contratual será de 12 meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado. o prazo para execu��o da obra ser� de 3 tr�s meses, conforme cronograma f�sicofinanceiro que instrui o caderno b�sico da obra. 7. 3 o prazo de vig�ncia contratual ser� de 12 doze meses, contados da assinatura do contrato

As medições serão efetuadas mensalmente, e os pagamentos serão realizados em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. as medi��es ser�o efetuadas mensalmente, e os pagamentos ser�o realizados em at� 30 trinta dias ap�s a emiss�o da nota fiscal.

Será exigida garantia de 1% do valor de referência na apresentação da proposta e 5% do valor do contrato na sua celebração. os termos dos arts. 58 e 98 da lei ****, os licitantes dever�o prestar garantiade 1 um por cento sobre o valor de refer�ncia constante do item 6. 1 quando daapresenta��o da proposta e de 5 cinco por cento quando da celebra��o do contrato, sobre ovalor deste.

O critério de julgamento será o de menor preço global. para julgamento, ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global

A documentação de habilitação deverá ser anexada na plataforma de licitações juntamente com a proposta, antes da abertura da sessão pública. salientamos a necessidade de anexar � plataforma da licitar digital www. ***. *. * a documenta��o de habilita��o no ato de cadastramento da proposta, ou seja, juntos, antes da data e hor�rio da abertura da sess�o p�blica.

O descumprimento das obrigações sujeitará a contratada ao pagamento de multa de 10% do valor do contrato, além de outras penalidades previstas em lei. pelo descumprimento das obriga�es assumidas, a contratada ficar� sujeita �opagamento de uma multa correspondente a 10 dez por cento do valor do contrato, sempreju�zo das demais penalidades previstas no art. 156 da lei federal ****.

A visita técnica é opcional, mas recomendada para conhecimento das condições locais. Deve ser agendada previamente. � facultada �s empresas realizarem visita ao munic�pio de santana do jacar�mg, para que as licitantes possam conhecer seu ambiente f�sico, dimensionar os servi�os, verificar suas condi�es t�cnicas, planejar a execu��o do objeto desta licita��o e formular sua proposta **** a visita t�cnica � opcional

Impugnações ao ato convocatório podem ser solicitadas até 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas, protocoladas pelo site www. ***. *. *. at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poder� solicitar esclarecimentos, provid�ncias ou impugnar o ato convocat�rio destaconcorr�ncia, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www. ***. *. *

A apresentação de documentação falsa ou em desacordo com o edital pode levar à desclassificação ou inabilitação do licitante. ser� inabilitado o licitante que n�o comprovar sua habilita��o, seja por n�o apresentarquaisquer dos documentos exigidos, ou apresent�los em desacordo com o estabelecido nesteedital.

O valor total de referência para execução da obra é de R$ ****,31. o valor total de refer�ncia para execu��o da obra � de r****, 31 cento e oitenta milsetecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos