Municipio De Exu - Prefeitura Municipal De Exu

O edital não especifica o prazo de entrega.

O edital prevê que o pagamento será feito de acordo com medições mensais. O pagamento dos serviços executados será efetuado pela prefeitura municipal de exu à contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos: i guia de recolhimento da previdência social grps, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada ii guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço fgts e, iii folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de proposta de que trata o art. 58 da lei **** de demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no 1 do art. 96 dessa mesma lei, no equivalente a 1 um por cento do valor estimado da contratação até o dia do certame. Sendo o valor de r ****, 14 cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos, referente a esta licitação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

Os documentos de habilitação exigidos no edital, serão apresentados após a disputa de lances e mediante a convocação pelo agente de contratação, conforme o art. 63, inc. ii da lei ****.

O edital prevê advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar e contratar, além de multas.

A visita técnica será realizada nos locais da obra constante no projeto básico, para facilitar o agendamento e para que todas as licitantes tenham acesso às informações de forma transparente e igualitária, devendo fazer agendamento prévio na sede da prefeitura municipal de exu secretaria de obras, responsável pela fiscalização da execução.

Os esclarecimentos de dúvidas quanto a este edital e seus anexos poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

O valor máximo admitido para o presente procedimento é de r ****, 50 quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos.

O edital prevê um prazo de 6 meses para execução do objeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, contado a partir da data de expedição da respectiva ordem de serviço.

O pagamento dos serviços será feito de acordo com medições mensais, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da contratada.

As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de proposta de que trata o art. 58 da lei 14. 133/2021, de demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no 1 do art. 96 dessa mesma lei, no equivalente a 1 um por cento do valor estimado da contratação até o dia do certame.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

Poderão participar interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no sistema de processamento da concorrência eletrônica.

O edital prevê diversas penalidades, como advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multas, em caso de descumprimento de cláusulas contratuais.

A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada até às 72 horas anterior à data marcada para a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, mediante agendamento diretamente na secretaria municipal de obras de Exu-PE.

Os esclarecimentos de dúvidas quanto a este edital e seus anexos poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

O valor máximo admitido para o presente procedimento é de R$ ****,73.