Prefeitura Municipal De Ponte Serrada - Sc

O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, conforme a medição real e termo de vistoria de obra, contendo os serviços efetivamente executados e aprovados, a partir da data da emissão de ordem de serviço, em até 30 dias, após a apresentação da nota fiscal e os documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições. o pagamento ser� efetuado de acordo com o cronograma f�sico financeiro, conforme a medi��o real e termo de vistoria de obra, contendo os servi�os efetivamente executados e aprovados, a partir da data da emiss�o de ordem de servi�o, desde que cumprido rigorosamente o cronograma de execu��o, em moeda brasileira corrente, em at� 30 trinta dias, ap�s a apresenta��o da nota fiscal e os documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que cumpridas �s cl�usulas contratuais e atendidas as condi�es.

A contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% do valor do contrato, nas modalidades definidas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14. 133/2021. a contratada prestar� garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor docontrato, nas modalidades definidas no art. 96, 1, da lei n ****.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o global

A habilitação será verificada por meio do portal BLL Compras em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira e habilitação técnica. a habilita��o dos licitantes ser� verificada por meiodo portal bll compras em rela��o � habilita��o jur�dica, � regularidade fiscal e trabalhista, �qualifica��o econ�mica financeira e � habilita��o t�cnica.

As sanções administrativas são as estabelecidas pela Lei 14. 133/21. as san�es administrativas s�o as estabelecidas pela lei ****.

A visita ao local da obra é fundamental para conhecimento das características e condições atuais da edificação, confirmação da compatibilidade do projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. a visita ao local da obra � fundamental pelos seguintes motivos: conhecimento das caracter�sticas e condi�es atuais da edifica��o a ser restaurada e sua localiza��o.

O prazo para interposição de recurso é de 3 dias úteis, contados da data de manifestação de recursos que será aberto no sistema BLL pelo prazo de 1 hora. o prazo recursal � de 03 tr�s dias �teis, contados da data de manifesta��o de recursos que ser�aberto no sistema bll pelo prazo de 01 uma hora.

A não observância da atualização dos dados cadastrais no portal BLL Compras poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a n�o observ�ncia do disposto no subitem anterior poder� ensejar desclassifica��o no momento dahabilita��o.

O valor total da contratação é de R$ ****,21. valor total da contrata��or ****, 21

Os itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após a autorização de fornecimento. Em casos de emergência ou calamidade pública, o prazo máximo é de 24 horas.

O pagamento será efetuado até o 30º dia, conforme entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica com anuência do recebedor. O pagamento ser� efetuado at� o 30 dia, conforme entrega do objeto, com o valor correspondente �s quantidades fornecidas de acordo com empenho previamente emitido, com a apresenta��o da nota fiscal eletr�nica com anu�ncia da pessoa respons�vel pelo recebimento dos servi�os.

Não haverá exigência de garantia de execução para esta contratação. N�o haver� exig�ncia de garantia de execu��o para a presente contrata��o.

O critério de julgamento é o menor preço por item. Crit�rio de julgamento: menor pre�o por item

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 3 horas após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação. O licitante vencedor dever� enviar os documentos de habilita��o no prazo de m�ximo de 03 tr�s horas, ap�s a solicita��o da pregoeira, sob pena de desclassifica��o

O atraso injustificado na entrega sujeitará a contratada a multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor da solicitação. Após 21 dias de atraso, será considerado inexecução. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitar� a contratada, a ju�zo da administra��o, � multa morat�ria de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, at� o limite de 10 dez por cento do valor

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido em até 03 dias úteis antes da data de abertura da disputa. Qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital por irregularidade na aplica��o da lei ****, de 2021, devendo protocolar o pedido em at� 03 tr�s dias �teis antes da data de abertura da disputa.

A não observância das exigências do edital, como a não apresentação de documentos ou a apresentação de informações incorretas, pode levar à desclassificação ou inabilitação. A n�o observ�ncia do disposto no item anterior poder� ensejar desclassifica��o no momento da habilita��o.

O valor total da contratação é de R$ ****,15. valor total da contrata��o r ****, 15 noventa e tr�s mil e novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos.

Os itens deverão ser entregues em até 15 dias após a solicitação de fornecimento.

O pagamento será realizado em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal ou fatura, mediante ordem bancária.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento é menor preço por lote.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de 3 horas após a solicitação da pregoeira.

O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a contratada a multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor da solicitação.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vinculará os participantes e a administração, e deverá ser divulgada na plataforma BLL Compras no prazo de até 3 dias úteis.

A não observância da atualização dos dados cadastrais no sistema pode ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total da contratação é de R$ ****,31.

A remuneração da contratada ocorrerá exclusivamente mediante comissão percentual incidente sobre o valor dos bens arrematados no leilão, a qual será paga diretamente pelos arrematantes, não gerando qualquer ônus financeiro direto ao município. A remuneração da contratada ocorrerá exclusivamente mediante comissão percentual incidente sobre o valor dos bens arrematados no leilão, a qual será paga diretamente pelos arrematantes, não gerando qualquer ônus financeiro direto ao município.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento é o maior desconto sobre o item. Critério de julgamento: maior desconto sobre o item

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 3 horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 3 três horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital

O descumprimento das obrigações contratuais poderá ensejar aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente, no edital e no instrumento contratual. O descumprimento das obrigações contratuais poderá ensejar aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente, no edital e no instrumento contratual.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei ****, de 2021, devendo protocolar o pedido em até 03 três dias úteis antes da data de abertura da disputa. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei ****, de 2021, devendo protocolar o pedido em até 03 três dias úteis antes da data de abertura da disputa.

A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação. A não regularização da documentação, no prazo previsto na letra c, implicará decadência do direito à contratação

As condições de entrega estão descritas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

O pagamento será efetuado até o 30º dia, conforme entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica com anuência do recebedor. O pagamento será efetuado até o 30 dia, conforme entrega do objeto, com o valor correspondente às quantidades fornecidas de acordo com empenho previamente emitido, com a apresentação da nota fiscal eletrônica com anuência da pessoa responsável pelo recebimento dos serviços.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento é o menor preço por item. Critério de julgamento: menor preço por item

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 3 horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 03 três horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação

O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor da solicitação/ordem de fornecimento. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei ****, de 2021, devendo protocolar o pedido em até 03 três dias úteis antes da data de abertura da disputa. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei ****, de 2021, devendo protocolar o pedido em até 03 três dias úteis antes da data de abertura da disputa.

A não observância da atualização dos dados cadastrais pode ensejar desclassificação no momento da habilitação. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total da contratação é de R$ ****,50. Valor total da contratação: R$ ****, 50