Prefeitura Municipal De Paraty- Rj

O prazo máximo de entrega é de 15 dias úteis, conforme o item 5. 1. 1: os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 quinze dias úteis.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme o item 20. 4: O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias, mediante a apresentação da notafiscalfatura.

Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, conforme item 16. 5: os produtos fornecidos deverão ter prazo de garantia de no mínimo 12 doze meses contra defeitos de fabricação.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme item 11. 8: para julgamento, será adotado o critério de menor preço por item.

Habilitação com inversão de fases, exigindo documentos de habilitação no cadastramento da proposta, conforme item 8. 4: todos os licitantes deverão anexar, no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico, simultaneamente: a os documentos de habilitação exigidos.

Multa de 10% do valor da adjudicação por recusa em assinar contrato, e 0,5% ao dia por atraso na entrega, conforme itens **** e ****: 10 dez por cento do valor total da adjudicação e 0, 5 cinco décimos por cento sobre o valor da ordem de fornecimento. . . por dia de atraso.

Será exigida amostra física do primeiro colocado, conforme item 13. 1: será exigida a apresentação de amostra física. . . exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

O prazo para impugnação é de até 3 dias úteis antes da abertura da sessão, conforme item 3. 4: deverão ser formalizados em até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Propostas com valores superiores ao de referência ou inexequíveis (inferiores a 50% do estimado) serão desclassificadas, conforme itens 10. 3 e ****: não será admitido que a proposta apresentada contenha valor superior acima do valor de referência e a proposta apresenta indícios de inexequibilidade quando apresentar valores inferiores a 50 cinquenta por cento do valor estimado.

O prazo para execução da obra é de 10 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. Conforme edital: o prazo para a execução da obra será de 10 meses, iniciando-se a partir da data de emissão da ordem de serviço.

Pagamento com base em medições físicas, em até 30 dias corridos após o período de cada parcela. Conforme minuta: pagamentos efetuados. . . no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

Garantia de proposta de 1% do valor estimado (R$ ****,59), e garantia contratual a ser prestada antes da assinatura do contrato. Conforme edital: prestação de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado.

Menor preço global. Conforme edital: critério de julgamento: menor preço global.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados. Conforme edital: prova de habilitação jurídica. . . prova de regularidade fiscal. . . prova de qualificação econômica financeira. . . prova de qualificação técnica.

Advertência, multa de 2% sobre valor mensal faturado, multa de 5% sobre parcela em atraso, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Conforme edital: multa: de 2 (dois) por cento sobre o valor mensal faturado. . . no percentual de 5 (cinco) por cento, sobre o valor da parcela em atraso.

Facultativa, mediante agendamento prévio. Conforme edital: a visita técnica será facultativa e poderá ser realizada pelos interessados mediante agendamento prévio.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Conforme edital: qualquer pessoa. . . poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou em desacordo com especificações técnicas podem ser desclassificadas. Conforme edital: será desclassificada a proposta vencedora que. . . apresentar preços inexequíveis. . . apresentar preço final superior ao preço máximo definido.

R$ ****,16. Conforme edital: valor estimado: R$ ****,16.