Licitações de Construtoras

O edital prevê que a execução da obra deverá ocorrer, conforme consta do projeto de engenharia, seguindo o cronograma físicofinanceiro anexo, no prazo máximo de até 12 doze meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço emitida em favor do contratado.

O edital prevê que o pagamento será efetuado no prazo de até 30 trinta dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

O edital prevê que haverá garantia da execução contratual em 5 cinco por cento do valor do contrato, conforme artigos 96 e seguintes da lei n ****, de 2021.

O edital prevê que critério de julgamento: menor preço global.

O edital prevê que a presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O edital prevê que a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O edital prevê que a avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

O edital prevê que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital prevê que o custo estimado total da contratação é de r ****, 69 sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos.

O edital prevê que o prazo para execução total dos serviços será de 05 cinco meses, contados da data do recebimento, pela contratada, da ordem de início dos serviços.

O edital informa que a prestação de garantia será de 5 cinco por cento do valor inicial do contrato, conforme previsto no artigo 96 e seguintes da lei **** no ato da assinatura do contrato.

O critério de julgamento é menor preço global.

O licitante deverá, sob pena de inabilitação, atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 trêsdias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor total estimado pela administração para o objeto a ser contratado, incluso o bdi referencial de 25, 00 é de r ****, 30 duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e três reais e trinta centavos.