Licitações Quatipuru - PA

O edital não especifica um prazo de entrega, mas define o início da obra: a administração do município emitirá a ordem de serviço em até 10 dez dias corridos contados da assinatura do contrato.

Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

A garantia para execução da obra é de 5 do valor contratado, conforme item 17. 1 do edital.

O critério de julgamento é o de menor preço, representado pelo menor preço global, conforme item 12. 1 do edital.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo prova de registro da pessoa jurídica licitante na qual conste objeto social compatível com a execução do objeto do presente edital.

Se a licitante adjudicatária se recusar a assinar o contrato, estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

A visita técnica é facultativa e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Riscos de desqualificação incluem não apresentar documentos de habilitação, proposta com preço superior ao máximo estipulado, ou preço simbólico, irrisórios ou de valor zero.

O valor total estimado da obra é de R$ ****,09 (três milhões quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos).

O edital não especifica um prazo de entrega, mas define o início da obra: a administração do município emitirá a ordem de serviço em até 10 dez dias corridos contados da assinatura do contrato.

Os pagamentos serão mensais, conforme cronograma físico-financeiro: os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

A garantia para execução da obra é de 5% do valor contratado: a licitante adjudicatária prestará ao município de quatipuru/pa garantia para execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado.

O critério de julgamento é o menor preço: o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige-se documentação completa, incluindo habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica. serão analisados e conferidos todos os documentos de habilitação, das empresas participantes do certame, antes da abertura da fase de proposta de preços.

Há multa por recusa em assinar o contrato: caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato. . . estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

A visita técnica é facultativa: as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas, realizadas em dias úteis, no período compreendido entre a data da publicação do resumo deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

O prazo para impugnar o edital é de 3 dias úteis antes da abertura: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Riscos incluem não apresentar documentos de habilitação, proposta inexequível ou não cumprir exigências. a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação e será desclassificada a proposta comercial que. . . não atenda às exigências estabelecidas neste edital.

O valor estimado é de R$ ****,09: as propostas de preço serão ofertadas com base no valor estimado de R$ ****,09.