Licitações Serra Do Ramalho - BA

O contratado deverá executar a obra respeitando os prazos fixados nos cronogramas físico-financeiros, contados da data do recebimento da ordem de serviços, a ser emitida em até 5 dias após a assinatura do contrato. o contratado deverá executar a obra lote total respeitando os prazos fixados nos cronogramas físico-financeiros.

O pagamento será efetuado por medições, acompanhadas de relatório fotográfico e cópia do livro diário de obras. todas as medições se farão obrigatoriamente acompanhadas por relatório fotográfico.

A contratada deverá prestar garantia contratual no valor de 5% do valor adjudicado, podendo optar por seguro garantia, fiança bancária ou título de capitalização. a contratada deverá prestar garantia contratual dos serviços contratados, no valor de 5 cinco por cento do valor adjudicado.

O critério de julgamento é o de menor preço global do lote. o critério de julgamento será o de menor preço global do lote.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. A empresa deve ser do ramo de engenharia civil. a empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve ser do ramo de engenharia civil.

As sanções incluem advertência, multa de 0,1% a 15% sobre o valor adjudicado, suspensão de licitar e declaração de inidoneidade. multa de: 1 0, 1 um décimo por cento até 0, 2 dois décimos por cento por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso.

É facultativa a visita técnica dos licitantes ao município. É facultativa a visita técnica dos licitantes ao município caso em que será fornecido o termo de visita técnica.

Até 03 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital. até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Propostas com preços inexequíveis, valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero serão desclassificadas. serão desclassificados os licitantes que apresentarem propostas com preços inexequíveis.

O valor estimado do lote 1 é de R$ ****,33. valor estimado: lote i: r ****, 33.

O contratado deverá executar a obra respeitando os prazos fixados nos cronogramas físico-financeiros, contados da data do recebimento da ordem de serviços, emitida em até 5 dias após a assinatura do contrato. O contrato terá vigência de 12 meses.

O pagamento será realizado por medições, conforme o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação de nota fiscal e livro diário de obras, com relatório fotográfico.

A contratada deverá prestar garantia contratual no valor de 5% do valor adjudicado, podendo optar por seguro garantia, fiança bancária ou título de capitalização.

O critério de julgamento será o de menor preço global do lote, sendo o modo de disputa através de lances abertos.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica (comprovação de aptidão para atividades pertinentes, registro no CREA/CAU) e qualificação econômico-financeira (balanço patrimonial e índices de liquidez).

Pela inexecução total ou parcial do objeto, a administração pode aplicar advertência, multa de 0,1% a 15% sobre o valor adjudicado, suspensão de licitar e declaração de inidoneidade.

É facultativa a visita técnica dos licitantes ao município, caso em que será fornecido o termo de visita técnica para aqueles que optarem por visitar os locais das obras.

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

Será desclassificada a proposta que não estiver em conformidade com os requisitos do edital, contiver vícios insanáveis, não apresentar as especificações técnicas exigidas, identificar o licitante, ou apresentar preços inexequíveis.

O valor estimado para o Lote 1 é de R$ ****,85.

Sim, a contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% do valor total do contrato, conforme o edital: prestará garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global, conforme o edital: o critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme o edital: na fase de habilitação o licitante deverá apresentar as seguintes declarações.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o edital: a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções.

A vistoria prévia é facultativa, podendo ser substituída por declaração de conhecimento das condições locais, conforme o edital: o licitante que optar por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada.

Propostas com valores superiores ao estimado, itens com preço unitário acima do limite, ou que não atendam às especificações do projeto básico podem ser desclassificadas, conforme o edital: nenhum item poderá ter valor superior ao estimado apresentado na planilha da câmara municipal de serra do ramalhoba, sob pena de desclassificação da proposta.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,77, conforme o edital: valor estimado da contratação r ****, 77.