Licitações Ibiraci - MG

Os prazos de execução da obra são os descritos no projeto básico e cronograma físico-financeiro. os prazos de execução da obra são os descritos no projeto básico e cronograma físico-financeiro

O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante medição da obra e nota fiscal, por ordem bancária. os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro e projeto básico, medição da obra e nota fiscal

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado

O critério de julgamento é o menor preço, empreitada global. critério de julgamento: menor preço, empreitada global

Serão exigidos documentos de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, declarações e qualificação técnica. serão exigidos das licitantes as seguintes documentações, a relativa à habilitação jurídica, b relativa à qualificação econômico-financeira, c relativa à regularidade fiscal e trabalhista, d relativa à declaração e relativa à qualificação técnica

Pelo descumprimento total da obrigação, multa de 5% sobre o valor do contrato, cancelamento do preço registrado e suspensão temporária de participação em licitações por até cinco anos. multa de 5 cinco por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana. a visita técnica é facultativa e terá início no dia útil, seguinte ao da publicação do edital

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido em local próprio no sistema de licitações eletrônicas slic até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame

Propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado serão consideradas inexequíveis. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração

O valor total estimado é de R$ ****,28. preço total estimado: seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento e aceite da autorização de fornecimento, em remessa única, no Almoxarifado Central. Conforme edital: o prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento e aceite da afautorização de fornecimento.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, por meio de ordem bancária. Conforme termo de referência: o pagamento será efetuado: até 30 dias e o pagamento será realizado por meio de ordem bancária.

Não haverá exigência de garantia da contratação. A garantia dos produtos segue o Código de Defesa do Consumidor, e o veículo deve ter garantia mínima de 36 meses ou **** km. Conforme edital: não haverá exigência de garantia da contratação e garantia mínima de 36 trinta e seis meses ou **** cem mil quilômetros.

O critério de julgamento é o menor preço global lote. Conforme edital: tipo de licitação: menor preço e critério de julgamento: global lote.

Serão exigidos documentos de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e demais documentos. Conforme edital: serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei no ****, de 2021.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. Conforme edital: a administração poderá. . . aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

Não se aplica a exigência de amostra. Conforme termo de referência: com relação a amostra/catálogo/sugestão de marcas, deverá ser solicitado do fornecedor, a apresentação de: não se aplica.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Conforme edital: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido. . . até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Riscos de desqualificação incluem não manter a proposta, apresentar documentação falsa, não celebrar contrato quando convocado, e descumprir obrigações. Conforme edital: não mantiver a proposta, apresentar declaração ou documentação falsa, não celebrar contrato ou não entregar a documentação exigida.

O valor total estimado para a contratação é de R$ ****,68. Conforme termo de referência: o valor total estimado para esta contratação é de: r$ ****,68.

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento e aceite da AF, em remessa única, no Almoxarifado Central. Conforme edital: o prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento e aceite da afautorização de fornecimento.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, por meio de ordem bancária. Conforme edital: o pagamento será efetuado: até 30 dias e o pagamento será realizado por meio de ordem bancária.

Não haverá exigência de garantia da contratação. A garantia dos produtos é a prevista no Código de Defesa do Consumidor, e o veículo deve ter garantia mínima de 36 meses ou **** km. Conforme edital: não haverá exigência de garantia da contratação e garantia mínima de 36 trinta e seis meses ou **** cem mil quilômetros.

O critério de julgamento é o menor preço global lote. Conforme edital: tipo de licitação: menor preço e critério de julgamento: global lote.

A habilitação exige documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, conforme Lei ****/21. Conforme edital: serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei no ****, de 2021.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Multa de 20% sobre o valor do contrato por descumprimento total e 0,5% por dia de atraso. Conforme edital: multa de 20 vinte por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato e multa de 0,5 meio por cento, por dia útil de atraso.

Não se aplica a exigência de amostra. Conforme edital: com relação a amostra catálogo sugestão de marcas, deverá ser solicitado do fornecedor, a apresentação de: não se aplica.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Conforme edital: devendo protocolar o pedido em local próprio no sistema de licitações eletrônicas slic até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Riscos de desqualificação incluem não manter a proposta, apresentar documentação falsa, não celebrar contrato, e não atender às especificações do edital. Conforme edital: apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame e apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital.

O valor total estimado para a contratação é de R$ ****,68. Conforme edital: o valor total estimado para esta contratação é de: r ****,68.

entrega deve ocorrer no prazo de 15 dias

pago em 10 dias após emissão nota fiscal

critério de julgamento: menor preço por item

impugnação: www. ***. *. *

r ****,52

entrega deve ocorrer no prazo de 15 dias

pago em 10 dias após emissão da nota fiscal

menor preço por item

prazo de recurso 3 dias

R$ ****,52