Prefeitura Municipal De Flórida

O edital prevê que a entrega deve ser feita em até 5 cinco dias úteis, contados do momento do recebimento da autorização de fornecimento.

O pagamento será feito em até 30 dias, após a entrega parcelada dos produtos.

O critério de julgamento será o de menor preço.

O edital fixa equisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

O valor máximo estimado da licitação é ****, 00 duzentos mil reais.

O edital prevê que o valor ofertado deverá ser pago imediatamente à administração, conforme orientações fornecidas pelo leiloeiro.

O critério de julgamento é maior lance.

O edital informa que o licitante ficará sujeito ao pagamento da multa equivalente a 10 dez por cento do valor do bem.

O prazo de entrega dos bens ou fornecimento dos serviços é o indicado no termo de referência. O prazo de entrega dos bens ou fornecimento dos serviços é o indicado no termo de referência.

O pagamento será feito até 30 dias, após a entrega dos produtos/prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. O pagamento será feito até 30 dias, após a entrega dos produtos/prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da lei federal ****.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. ão haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

A licitação será julgada por lote, conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. A licitação será julgada por lote, conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de duas horas, após a solicitação do pregoeiro. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de duas horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 cinco décimos por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez inteiros por cento do valor. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 cinco décimos por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez inteiros por cento do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá impugnar edital de licitação por irregularidade ou solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O edital prevê ipo de julgamento: menor preço.

O edital informa valor total máximo: r ****, 50.

O critério de julgamento é menor preço.

O valor total máximo é de ****, 07.