Licitação para contratação de empresa especializada em engenharia para construção de palco e camarins. O valor estimado é de R$ ****,62. O recebimento das propostas e a abertura da sessão pública ocorrem em 14/08/2026. Impugnações podem ser feitas até 11/08/2026. A vistoria técnica é facultativa. A disputa será pelo menor preço global.
O prazo máximo de execução da obra será de 60 sessenta dias corridos, contados da emissão da ordem de serviço. o prazo máximo de execu��o da obra ser� de 60 sessenta dias corridos, conforme cronograma f�sicofinanceiro, contados da emiss�o da ordem de servi�o.
A contratada deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato. a contratada dever� prestar garantia de execu��o correspondente a5 cinco por cento do valor inicial do contrato, observado o disposto nos arts. 96 a 102 da lei federal ****.
O critério de julgamento é o menor preço global. crit�rio de julgamento: menor pre�o global
A licitante vencedora deverá encaminhar os documentos de habilitação no prazo máximo de 4 quatro horas sob pena de inabilitação. a licitante vencedora dever� encaminhar, ap�s a fase de disputa, os documentos de habilita��o no prazo m�ximo de4 quatro horas sob pena de inabilita��o.
As sanções dispostas no contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à contratada, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao município. as san�es dispostas no contrato poder�o ser aplicadas �s empresas licitantes e � contratada, conforme o caso, sem preju�zo da repara��o dos danos causados ao munic�pio e das san�es previstas no art. 156 da lei federalno **** e ulteriores altera�es.
A vistoria técnica possui caráter meramente facultativo e não constitui condição de habilitação. a vistoria t�cnica possui car�ter meramente facultativo e n�o constitui condi��o de habilita��o, sendo vedada suaexig�ncia como requisito de participa��o, conforme art. 18, 3o da lei no ****.
Impugnações podem ser feitas até às 23h59min do dia 11/08/2026. impugna��es: at� �s 23h59min do dia ****.
Declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14. 133/21. declara��es falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilita��o e proposta, sujeitar�o a licitante �ssan�es previstas na lei ****.
O valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de R$ ****,62. o valor total estimado para a execu��o do objeto desse certame � de r ****, 62 trezentos esetenta e dois mil, treze reais e sessenta e dois centavos.
