Municipio De Barao De Cotegipe - Prefeitura Municipal De BarÂo De Cotegipe

O prazo total para execução das obras é de 4 meses, contados do recebimento da ordem de início dos serviços. as obras e serviços objeto desta licitação deverão ser executados no prazo total de 4 quatro meses.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e progressivas, com base nas medições dos serviços executados, em até 30 dias após o adimplemento da parcela. os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e progressivas, com base nas medições dos serviços efetivamente executados.

Exigida garantia de execução de 5% do valor total do contrato, podendo ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. o licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço. licitação na modalidade concorrência eletrônica, do tipo menor preço.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo certidões e atestados de capacidade técnica. o licitante deverá enviar, por meio de campo próprio no portal de compras públicas, os documentos relacionados nos subitens abaixo para fins de habilitação.

Multa moratória de 0,5% por dia de atraso, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato, além de outras sanções como impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da etapa ou da parcela inadimplida, até o limite de 30 trinta dias.

O pedido de impugnação ou esclarecimento deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimento sobre os termos deste edital ou para impugná-lo por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços superiores ao orçamento estimado, preços unitários em desacordo com a planilha, ou valores inferiores a 50% do orçado (indício de inexequibilidade) podem ser desclassificadas. serão consideradas desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais superiores ao orçamento estimado pela administração.

O valor total estimado é de R$ ****,24. o valor total estimado para a execução integrada das obras e serviços de pavimentação e drenagem objeto desta licitação é de r ****, 24.

As obras e serviços deverão ser executados no prazo de 2 meses (60 dias corridos), conforme cronograma físico-financeiro, a contar do recebimento da ordem de início dos serviços. Trecho: deverão ser executados no prazo de 2 meses 60 dias corridos.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as etapas executadas, mediante medição oficial, e o pagamento será efetivado em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal atestada. Trecho: pagamento será efetivado no prazo de até 15 quinze dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal devidamente atestada.

O edital não apresenta informações claras sobre garantia. null

O critério de julgamento é o menor preço. Trecho: do tipo menor preço.

Exige habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo certidões e atestados de capacidade técnica. Trecho: o licitante deverá enviar, por meio de campo próprio no portal de compras públicas, os documentos relacionados nos subitens abaixo para fins de habilitação.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos e multa de 5% a 10% do valor do contrato, além de multa moratória de 0,25% por dia de atraso. Trecho: multa de 5 sobre o valor do contrato e multa de 10 sobre o valor do contrato.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços globais superiores ao orçamento estimado, preços unitários em desacordo com a planilha, ou que não atendam às condições do edital serão desclassificadas. Trecho: serão consideradas desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais superiores ao orçamento estimado pela administração.

O valor total estimado para a execução da obra é de R$ ****,17. Trecho: o valor total estimado para a execução da obra objeto desta licitação é de r ****, 17.