Licitações de Cobertura Especializada

O prazo previsto para execução da obra é de 12 meses, conforme o texto: o prazo previsto para execuo da obra de 12 doze meses aps todos os tramites de licitao e liberao da obra estiverem finalizados.

O valor total estimado é de R$ ****,26, conforme o texto: perfazendo o total de r: ****, 26 trs milhes quarenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reaise vinte e seis centavos.

Os serviços serão executados no pronto atendimento municipal dr. alcides mosconi, mediante cumprimento de escala de plantões previamente definida. O profissional deverá permanecer no local durante todo o período correspondente ao plantão. Trecho: os serviços serão executados no pronto atendimento municipal dr. alcides mosconi, localizado no município de congonhalmg.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, que dependerá do recebimento da nota fiscal. O recebimento será através de ordem bancária. Trecho: o pagamento será efetuado no prazo de até 30 trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

O critério de julgamento é o menor preço por lote. Trecho: critério de julgamento: menor preço por lote.

O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar os documentos de habilitação no prazo de até 2 horas, contados da notificação via sistema. A documentação está indicada no termo de referência. Trecho: o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de até 2 duas horas, contados da notificação via sistema.

As penalidades estão previstas no termo de referência, incluindo advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Trecho: as sanções são aquelas previstas no art. 156 da lei federal no ****, sendo elas a advertência, a multa, o impedimento do direito de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Trecho: qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 03 trí­s dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O licitante deverá declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e que observa a proibição prevista no art. 7o, xxxiii, da constituição federal, sob pena de inabilitação. Trecho: o licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e que observa a proibição prevista no art. 7o, xxxiii, da constituição federal, sob pena de inabilitação.

O custo estimado total da contratação é de R$ ****,65. Trecho: o custo estimado total da contratação é de r ****, 65.

Os serviços devem ser executados antes, durante e após o evento, que ocorre nos dias 02, 03, 04 e 05 de dezembro de 2026. O edital menciona a contratada deverá disponibilizar toda a estrutura, equipamentos, materiais, equipe técnica e operacional necessários à execução dos serviços, observando os prazos estabelecidos no cronograma do evento.

O pagamento será efetuado à vista após a execução total dos serviços, em até 10 dias úteis após a liquidação da nota fiscal. O edital afirma: o pagamento será efetuado 10 dias úteis, após liquidação da nota fiscal em depósito em conta bancária.

O edital prevê garantia legal dos serviços, contada a partir do recebimento definitivo. o prazo de garantia legal dos serviços será contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

O critério de julgamento é o menor preço por item. O edital menciona tipo de julgamento: menor preço por item e o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço e a avaliação será por item.

A habilitação exige documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira. O edital especifica: para fins de habilitação neste pregão, a licitante detentora da proposta de menor valor deverá enviar os seguintes documentos: 5. 1. habilitação jurídica. . . 5. 2. habilitação fiscal, social e trabalhista. . . 5. 3. habilitação econômico-financeira.

As penalidades incluem advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do objeto, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. O edital cita: multa de no mínimo 0,5 cinco décimos por cento e máximo de 30 trinta por cento do valor do objeto licitado ou contratado.

Os pedidos de impugnação podem ser enviados até três dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. O edital afirma: os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não atendam às especificações técnicas podem ser desclassificadas. O edital menciona: serão desclassificadas as propostas que. . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,63. O termo de referência afirma: o valor estimado da contratação é de R$ ****,63 (vinte e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

O prazo de entrega da prestação de serviço deve estar de acordo com o termo de referência. A execução ocorre mediante escala de plantões previamente definida, com o profissional permanecendo no local durante todo o plantão. Trecho: conter prazo de entrega da prestação de serviço, de conformidade ao termo de referência.

O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, que depende do recebimento da nota fiscal. O recebimento será através de ordem bancária. Trecho: o pagamento será efetuado no prazo de até 30 trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

O critério de julgamento é o menor preço por lote. Trecho: critério de julgamento: menor preço por lote.

O licitante classificado em primeiro lugar deve apresentar documentos de habilitação em até 2 horas, conforme indicado no termo de referência. Trecho: o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de até 2 duas horas, contados da notificação via sistema.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, conforme o art. 156 da Lei 14. 133/21. Trecho: as sanções são aquelas previstas no art. 156 da lei federal no ****, sendo elas a advertência, a multa, o impedimento do direito de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Trecho: qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 03 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Propostas que não atenderem às exigências do edital ou que apresentarem valor excessivo ou manifestamente inexequível serão desclassificadas. Trecho: será desclassificada: a proposta que não atender às exigências deste edital; a proposta que apresentar valor excessivo ou manifestamente inexequível.

O custo estimado total da contratação é de R$ ****,65. Trecho: o custo estimado total da contratação é de r ****, 65.

O objeto deverá ser executado totalmente conforme descrito no termo de referência, com prazo de vigência do contrato de 24 meses, podendo ser prorrogado. o contrato terá prazo de vigência de 24 vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei ****.

O pagamento será realizado conforme cronograma, após recebimento do laudo de medição, mediante apresentação da nota fiscal, por transferência eletrônica. o pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido na portaria n. o **** o recebimento do laudo de medição do departamento de engenharia, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

A licitante vencedora deverá apresentar garantia de 5% do valor da contratação, em uma das modalidades previstas na lei, no prazo de 5 dias úteis da assinatura do contrato. garantia. . . correspondente a 5 cinco por cento do valor da contratação.

O critério de julgamento é o de menor preço por lote, empreitada global. o critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote empreitada global.

Para habilitação, é necessário apresentar documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. os documentos de habilitação e propostas de preços deverão ser encaminhados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico até às 8h do dia ****.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa moratória de 2% ao dia (até 15 dias) ou compensatória de 30% sobre o valor total do contrato. multa: a moratória de 2 dois por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 quinze dias b compensatória de 30 trinta por cento sobre o valor total do contrato.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado), que não atendam às especificações técnicas, ou com vícios insanáveis serão desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total da contratação é de R$ ****,72. valor total da contratação: r ****, 72.