Licitações de Orcamento Projetos

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro. apresentar juntamente com a proposta, o cronograma físico financeiro.

O edital não detalha a forma de pagamento, apenas menciona a ordem cronológica e veda o pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total.

O licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% do valor inicial do contrato. deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. critério de julgamento: a menor preço global.

Exige habilitação jurídica, técnica e fiscal, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da proponente.

As sanções incluem advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa de 30 do valor do contrato.

O edital menciona que as proponentes poderão visitar os locais das obras, mas não indica se é obrigatória. as proponentes poderão visitar e examinar os locais das futuras obras.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado serão desclassificadas. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

O valor total estimado é de R$ ****,61. valor do objeto: r ****,61.

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona a necessidade de cumprir o cronograma físico-financeiro. eventuais atrasos no cronograma físico-financeiro decorrentes de índices pluviométricos. . . integram o risco ordinário empresarial da contratada.

O edital não especifica a forma de pagamento, apenas menciona a ordem cronológica e veda o pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total.

Garantia de execução contratual de 5% do valor inicial do contrato, a ser apresentada antes da assinatura. o licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

Menor preço global. critério de julgamento: a menor preço global.

Documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da proponente. . . que comprovem a execução de serviços com características técnicas similares ou superiores ao objeto.

Advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos. multa de 30 do valor do contrato. qualquer infração.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não apresentarem a proposta readequada e planilhas exigidas no prazo. serão desclassificadas as propostas que. . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.

R$ ****,37. valor do objeto: r ****, 37 duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos.

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, mediante crédito em conta corrente bancária da licitante vencedora. Conforme edital: o pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 trinta dias, contados da data de emissão da nota fiscalfatura.

Exige garantia de proposta de 1% do valor orçado, que é de R$ ****,50. Conforme edital: a licitante deverá prestar garantia da proposta no valor de 1 um por cento do valor orçado da licitação que é de r ****, 50.

O critério de julgamento é o de melhor técnica e menor preço. Conforme edital: o critério de julgamento adotado será o de melhor técnica e menor preço.

Exige habilitação jurídica, qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Conforme edital: deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 8. 15. 1. habilitação **** tecnico profissional e tecnico **** habilitação econômica **** regularidade fiscal e trabalhista.

O edital indica que não exige vistoria. Conforme edital: exige vistória sim não x.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da abertura do certame. Conforme edital: qualquer pessoa é parte legAtima para impugnar este edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem não enviar garantia da proposta, não atender às especificações técnicas, apresentar preço inexequível (inferior a 75% do valor orçado) e não comprovar habilitação. Conforme edital: o não envio da referida garantia implicará a desclassificação automática da proposta e serão desclassificadas as propostas de preços que. . . apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. . . ou que apresentar preço manifestamente inexequAvel.

O valor orçado da licitação é de R$ ****,50. Conforme edital: valor orçado da licitação que é de r ****, 50.

Os serviços deverão ser entregues em até 90 dias, conforme edital: todos os trabalhos deverão ser entregues em até 90 noventa dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Pagamento em 3 parcelas: 30% após entrega dos projetos, 30% após entrega dos orçamentos e 40% após aprovação final, em até 10 dias após apresentação da nota fiscal, conforme edital: os pagamentos serão realizados de acordo com as medições dos serviços efetivamente executados, em até 10 dez dias.

Garantia de 5% do valor da contratação, conforme edital: garantiacaução: 5 cinco por cento do valor da contratação.

Menor preço total do item, conforme edital: o julgamento desta licitação será feito pelo critério menor preço total do itemlote.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica com registro no CREA e atestados, e qualificação econômico-financeira, conforme edital: os documentos de habilitação deverão compreender: habilitação jurídica. . . regularidade fiscal. . . qualificação técnica. . . qualificação econômicofinanceira.

Advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme edital: o contratado total ou parcialmente inadimplente. . . ficará sujeita às sanções administrativas previstas no artigo 156. . . quais sejam: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade.

Visita facultativa, com possibilidade de declaração de pleno conhecimento, conforme edital: a licitante poderá ainda a apresentar declaração de pleno conhecimento dispensando a visita técnica.

Até 3 dias úteis antes da abertura da sessão pública, conforme edital: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar esclarecimentos, em até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Não apresentar proposta e documentos de habilitação na plataforma, identificação da empresa na proposta antes da rodada de lances, e proposta inexequível, conforme edital: a não apresentação. . . da proposta atualizada e dos documentos de habilitação. . . implicará em inabilitação automática e será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos.

R$ ****,00, conforme edital: valor total estimado desta licitação: r ****, 00.

O prazo para execução dos serviços é de 120 dias, conforme item 3. 3 do edital: o prazo para execução dos serviços é de 120 dias.

Os pagamentos serão efetuados em 30 dias após a apresentação das notas fiscais certificadas, conforme item ****: os pagamentos serão efetuados em 30 trinta dias, após a apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pela área gestora.

A contratada deverá prestar garantia de execução contratual de 5% do valor total do contrato, conforme item ****: a contratada prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o maior desconto, conforme item 14. 2: o critério de julgamento será maior desconto por lote.

Exige habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, conforme item 15. A habilitação técnica exige atestados de execução de serviços especializados em confecção de jardins com fornecimento e instalação de plantas e mobiliários e eventos comunitários.

As sanções incluem advertência, multa moratória, multa compensatória e suspensão do direito de participar de licitações por até 2 anos, conforme item ****: advertência, multa moratória, multa compensatória, suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a sanepar, por até 02 dois anos.

Qualquer interessado poderá impugnar o ato convocatório até o 5º dia útil anterior à data fixada para o acolhimento das propostas, conforme item 6. 1: qualquer interessado poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, até o 5o quinto dia útil anterior à data fixada para o acolhimento das propostas.

Propostas com preços manifestamente inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não demonstrem exequibilidade podem ser desclassificadas, conforme item **** não regularização de documentação fiscal para ME/EPP pode levar à inabilitação.