Licitações de Vidro Cobertura

O prazo para execução dos serviços é de 180 dias consecutivos, com início da contagem a partir da data da aprovação do projeto executivo. o prazo para execu��o dos servi�os � de 180 cento e oitenta dias consecutivos conforme cronograma f�sicofinanceiro, com in�cio da contagem da data da aprova��o do projeto executivo.

O pagamento será efetuado em até 15 dias consecutivos após a aprovação e medição, em 6 parcelas, conforme cronograma físico-financeiro. o pagamento ser� efetuado, conforme cronograma f�sicofinanceiro, em at� 15 quinze dias consecutivos ap�s a aprova��o e medi��o pelos gestores e sigam acompanhados das respectivas notas fiscalis eletr�nicas nfe.

A contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% do valor do contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 1, da lei n 14. 133/2021. a contratada prestar� garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 1, da lei n ****.

O critério de julgamento é o menor preço global. o regime de execu��o menor pre�o global aberto contrata��o semiintegrada

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificações técnica e econômico-financeira são exigidas. o licitante classificado em primeiro lugar dever� enviar os documentos exigidos para habilita��o, por meio do sistema, em formato digital, no prazo de at� 2 duas horas

O descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará a contratada às sanções previstas na lei federal n. 14. 133/2021, incluindo multa. o descumprimento parcial ou total de qualquer das cl�usulas contidas no contrato sujeitar� a contratada �s san�es na lei federal ****

O edital não menciona exigência de amostras. FALSE

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar edital de licita��o por irregularidade na aplica��o desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data de abertura do certame.

A não inserção de arquivos ou informações exigidas na proposta implicará na desclassificação da empresa. a n�o inser��o de arquivos ou informa�es exigidas acima implicar� na desclassifica��o da empresa, face � aus�ncia de dados suficientes para classifica��o da proposta.

O valor estimado para a construção da ampliação do bloco A é de R$ ****,56. valor global ****,56 hum milh�o, quatrocentos mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos.

A contratada deverá disponibilizar os veículos solicitados, em perfeitas condições de uso, segurança e funcionamento, no prazo máximo de 5 cinco dias úteis contados do recebimento da solicitação, salvo situação emergencial ou prazo diverso expressamente fixado no instrumento convocatório ou no ajuste.

O pagamento será realizado no prazo previsto no termo de referência, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

O licitante vencedor deverá estar com os documentos de habilitação previamente cadastrados/anexados no sistema, sob pena de inabilitação. A verificação será feita através do www. ***. *. *, abrangendo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica.

Comete infração administrativa o licitante/adjudicatário que der causa à inexecução parcial ou total do contrato, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação, entre outras. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida por outros meios, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá impugnar edital de licitação por irregularidade ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente por forma eletrônica no sistema www. ***. *. *

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital. A não observância de dados cadastrais atualizados poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total global estimado é de R$ ****,31.

A seguradora deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 30 dias contados da data de assinatura do contrato. a seguradora deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 30 trinta dias contados da data de assinatura do contrato

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias contados da finalização da liquidação da despesa. o pagamento serã efetuado no prazo de atã 30 trinta dias contados da finalizaã o da liquidaã o da despesa.

O critério de julgamento utilizado será o de menor preço por item. o critério de julgamento utilizado serã o de menor preã o por item

Os documentos exigidos para habilitação constam no Anexo I. os documentos a serem exigidos para fins de habilitaã o constam do anexo i

O fornecedor que cometer infrações administrativas estará sujeito a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o fornecedor que cometer quaisquer das infraã es previstas no art. 155 da lei no ****, de 2021

Será desclassificada a proposta vencedora que contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas, apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo, ou apresentar desconformidade com outras exigências. serã desclassificada a proposta vencedora que

O valor total estimado é de R$ ****,50. valor total estimado: r ****, 50

Os serviços deverão ser iniciados em até 7 dias úteis e finalizados em até 30 dias, contados do recebimento da solicitação de fornecimento. os serviços deverão ser iniciados em até 07 sete dias úteis e finalizados em até 30 trinta dias, contados do recebimento da solicitação de fornecimento.

O pagamento será realizado em até 4 dias úteis para liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal, e em até 3 dias úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa. o pagamento será realizado segundo a ordem cronológica para cada fonte de recursos, de acordo com o art. 141 da lei ****, observados os seguintes prazos, que deverão estar previstos no contrato ou em instrumento equivalente: i 04 quatro dias úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela administraçãoii 03 três dias úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. ão haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote. o critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação. o licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuA­zo das sanões previstas neste edital.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor total da solicitação/ordem de fornecimento. o atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juA­zo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitaçãoordem de fornecimento.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida, o licitante classificado em primeiro lugar apresentará amostra, sob pena de não aceitação da proposta. caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiroexigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação daproposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data deabertura do certame.

A não observância da atualização dos dados cadastrais na plataforma pode ensejar desclassificação no momento da habilitação. a não observência do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento dahabilitação.

O valor máximo total da licitação é de R$ ****,00. valor máximo total da licitação de r****, 00 trezentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais.